Решение от 25.04.2024 по делу № 2-309/2024 от 27.03.2024

Дело № 2 - 309/2024

№

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М     Р О С С И Й С К О Й     Ф Е Д Е Р А Ц И И

    25 апреля 2024 года                                                           город Снежинск

    Cнежинский городской суд Челябинской области в составе:

    председательствующего – судьи Клементьева О. В.,

    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи - ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Акционерного общества «Трансэнерго» к Железняку ФИО4 о взыскании стоимости выполненных работ по договору № № от 2 июля 2020 года, неустойки и процентов за просрочку исполнения обязательств,

У С Т А Н О В И Л :

    Акционерное общество «Трансэнерго» обратилось в Cнежинский городской суд Челябинской области с исковым заявлением к Железняку С. Л. о взыскании с него в пользу данного юридического лица стоимости выполненных работ по договору № от 2 июля 2020 года в размере 50.442 рубля 00 копеек, начисленной за период с 10 апреля 2021 года по 29 января 2024 года неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательства по подготовке объекта капитального строительства к технологическому присоединению в размере 32.541 рубль и процентов за просрочку исполнения денежных обязательств за период с 29 января 2024 года по 30 апреля 2024 года в размере 2.050 рублей 76 копеек, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму основного долга в размере 50.442 рубля 00 копеек, начиная с 1 мая 2023 года по день фактической уплаты им суммы основного долга, исходя из размера действующей в соответствующие периоды ключевой ставки Банка России. Кроме того, Акционерное общество «Трансэнерго» просит суд взыскать в его пользу с ответчика понесенные данным юридическим лицом судебные расходы в размере 2.751 рубль 20 копеек в связи с уплатой государственной пошлины при подаче иска в суд (№

    Данные исковые требования мотивированы тем, что 2 июля 2020 года между Акционерным обществом «Трансэнерго» и Железняком С. Л. был заключен подписанный данным ответчиком 9 июля 2020 года договор № № подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, согласно которому Акционерное общество «Трансэнерго» приняло на себя обязательства выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а Железняк С. Л. принял на себя обязательства осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с расположенным на нем <адрес> <адрес>, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 1 договора № № от 2 июля 2020 года. Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и распределение обязанностей месту сторонами по их выполнению были определены в технических условиях, являющихся приложением № к договору № № от 2 июля 2020 года. Стоимость услуг по технологическому присоединению была определена в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 ноября 2019 года № 83/5 и составила 26.809 рублей 77 копеек с учетом НДС в размере 4.468 рублей 30 копеек. Пунктом 3 договора № № от 2 июля 2020 года был установлен общий срок осуществления сторонами мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения - не более 9 месяцев со дня заключения этого договора, то есть не позднее 9 апреля 2021 года. Согласно пункту 7 договора № № от 2 июля 2020 года Железняк С. Л. обязался надлежащим образом и в установленный этим договором срок выполнить возложенные на него Техническими условиями мероприятия по подготовке объекта к подключению и письменно уведомить об этом Акционерное общество «Трансэнерго» о готовности данного объекта, а также оплатить услуги указанного предприятия в порядке и размере в установленные договором № от 2 июля 2020 года сроки. Истец надлежащим образом исполнил свои предусмотренные Техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения обязательства, в том числе разработав документацию на газопровод - ввод до земельного участка Железняка С. Л., выполнив строительно - монтажные работы в соответствии с разработанной документацией на сумму 42.035 рублей без НДС. Железняк С. Л. в нарушение условий договора № № от 2 июля 2020 года указанные в нем и в Технических условиях на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения мероприятия не осуществил. Истец 29 января 2024 года направил в адрес ответчика письмо, которым Акционерное общество «Трансэнерго» уведомило Железняка С. Л. о расторжении договора № от 2 июля 2020 года в одностороннем порядке и потребовало от Железняка С. Л. уплаты фактически понесенных истцом расходов в связи с исполнением договора № № от 2 июля 2020 года в размере 50.442 рубля 00 копеек с учетом НДС 20%. До настоящего времени требование истца по возмещению причиненных Железняком С. Л. Акционерному обществу «Трансэнерго» убытков данный ответчик не исполнил. С учетом всех этих обстоятельств истец просит суд заявленные им требования удовлетворить в полном объеме.

    Представитель истца Акционерного общества «Трансэнерго в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания настоящего гражданского дела извещен (№), просил о рассмотрении этого дела без его участия №

    Ответчик Железняк С. Л. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания настоящего гражданского дела извещен № представил в суд заявление с просьбой о рассмотрении этого дела без его участия, указав в своем заявлении то, что исковые требования Акционерного общества «Трансэнерго» он признает №

Суд считает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело без участия сторон, так как в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в отсутствие кого - либо из лиц, участвующих в деле, при условии их надлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными, а также при наличии просьбы о рассмотрении дела в их отсутствие.

Исследовав материалы гражданского дела, суд считает, что иск Акционерного общества «Трансэнерго» подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

На основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется в том числе путем возмещения убытков.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере; под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а также иных правовых актов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства; убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 этого Кодекса; возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Согласно пунктам 1 - 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга; размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды; эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором; если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 этой статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму; проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В силу пунктов 1 - 3 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей; к договорам применяются правила о двух - и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 этого Кодекса, если иное не установлено данным Кодексом; к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами указанной главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в Гражданском кодексе Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1, 3 и 4 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения; законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору; договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства; окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

На основании статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений; буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом; если данные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора; при этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора; существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение; договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной; сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности.

Пунктом 69 утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения…» определено то, что в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подпункту «а» пункта 72 этих Правил, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя; указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении; нарушение заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) на 6 и более месяцев при условии, что исполнителем выполнены мероприятия по подключению (технологическому присоединению) согласно подпункту «а» пункта 72 данных Правил, может являться основанием для расторжения договора о подключении в одностороннем порядке по требованию исполнителя.

В силу подпункта «а» пункта 72 утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547 «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения…» исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

В судебном заседании достоверно установлено то, что 2 июля 2020 года между Акционерным обществом «Трансэнерго» и Железняком С. Л. был заключен подписанный данным ответчиком 9 июля 2020 года договор № № о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, согласно которому Акционерное общество «Трансэнерго» приняло на себя обязательства выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а Железняк С. Л. принял на себя обязательства осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с расположенным на нем <адрес> <адрес>, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с пунктом 1 договора № № от 2 июля 2020 года. Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) и распределение обязанностей месту сторонами по их выполнению были определены в технических условиях, являющихся приложением № к договору № ТПг - 43/20 от 2 июля 2020 года. Стоимость услуг по технологическому присоединению была определена в соответствии с постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 ноября 2019 года № и составила 26.809 рублей 77 копеек с учетом НДС в размере 4.468 рублей 30 копеек. Пунктом 3 договора № ТПг - 43/20 от 2 июля 2020 года был установлен общий срок осуществления сторонами мероприятий по подключению объекта капитального строительства к сети газораспределения - не более 9 месяцев со дня заключения этого договора, то есть не позднее 9 апреля 2021 года. Согласно пункту 7 договора № № от 2 июля 2020 года Железняк С. Л. обязался надлежащим образом и в установленный этим договором срок выполнить возложенные на него Техническими условиями мероприятия по подготовке объекта к подключению и письменно уведомить об этом Акционерное общество «Трансэнерго» о готовности данного объекта, а также оплатить услуги указанного предприятия в порядке и размере в установленные договором № от 2 июля 2020 года сроки №

Истец надлежащим образом исполнил свои предусмотренные Техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения обязательства, в том числе разработав документацию на газопровод - ввод до земельного участка Железняка С. Л., выполнив строительно - монтажные работы в соответствии с разработанной документацией на сумму 42.035 рублей без НДС (л. №

Железняк С. Л. в нарушение условий договора № от 2 июля 2020 года указанные в нем и в Технических условиях на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям газораспределения мероприятия не осуществил.

Истец 29 января 2024 года направил в адрес ответчика письмо, которым Акционерное общество «Трансэнерго» уведомило Железняка С. Л. о расторжении договора № от 2 июля 2020 года в одностороннем порядке и потребовало от Железняка С. Л. уплаты фактически понесенных истцом расходов в связи с исполнением договора № ТПг - 43/20 от 2 июля 2020 года в размере 50.442 рубля 00 копеек с учетом НДС 20% №).

До настоящего времени требование истца по возмещению причиненных Железняком С. Л. Акционерному обществу «Трансэнерго» убытков данный ответчик не исполнил.

Таким образом, основной долг Железняка С. Л. за выполненные Акционерным обществом «Трансэнерго» работы по договору № № от 2 июля 2020 года в размере 50.442 рубля 00 копеек с учетом НДС 20% подлежит взысканию с этого ответчика в пользу указанного юридического лица.

Пунктом 20 договора № № от 2 июля 2020 года предусмотрено то, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по этому договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленной на дату заключения данного договора, и общего размера платы за подключение по указанному договору за каждый день просрочки (оборот л. д. 8).

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Акционерное общество «Трансэнерго» просит суд взыскать в пользу данного юридического лица с Железняка С. Л. начисленную за период с 10 апреля 2021 года по 29 января 2024 года неустойку в связи с просрочкой исполнения обязательства по подготовке объекта капитального строительства к технологическому присоединению в размере 32.541 рубль 14 копеек.

Исходя из этого с Железняка С. Л. в пользу Акционерного общества «Трансэнерго» подлежит взысканию неустойка в связи с просрочкой исполнения обязательства по подготовке объекта капитального строительства к технологическому присоединению, начисленная за период с 10 апреля 2021 года по 29 января 2024 года, что составляет 1.024 дня, исчисленная судом следующим образом: 50.442 рубля 00 копеек как стоимость услуг по технологическому присоединению х 4,5% как на размер ставки Центрального Банка Российской Федерации на день заключения договора 9 июля 2020 года х 0,014 согласно пункту 20 договора № от 2 июля 2020 года = 31 рубль 78 копеек как размер неустойки за один день просрочки исполнения обязательства по подготовке объекта капитального строительства к технологическому подключению; 31 рубль 78 копеек х 1.024 дня просрочки исполнения обязательства по подготовке объекта капитального строительства к технологическому присоединению = 32.541 рубль 14 копеек.

Акционерное общество «Трансэнерго» просит суд взыскать в пользу данного юридического лица с Железняка С. Л. проценты за просрочку исполнения им денежных обязательств за период с 29 января 2024 года по 30 апреля 2024 года в размере 2.050 рублей 76 копеек.

Пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено то, что проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации).

Исходя из этого с Железняка С. Л. в пользу Акционерного общества «Трансэнерго» подлежат взысканию проценты за просрочку исполнения им денежных обязательств за период с 29 января 2024 года по 30 апреля 2024 года в размере 2.050 рублей 76 копеек, исчисленные судом следующим образом: 50.442 рубля 00 копеек как основной долг за выполненные работы по договору № № от 2 июля 2020 года х 93 дня за период просрочки с 29 января 2024 года по 30 апреля 2024 года х 16% как на размер ставки Центрального Банка Российской Федерации в этот период : 366 дней = 2.050 рублей 76 копеек.

Акционерное общество «Трансэнерго» просит суд взыскать в пользу данного юридического лица с Железняка С. Л. проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму основного долга в размере 50.442 рубля 00 копеек, начиная с 1 мая 2024 года, по день фактической уплаты им суммы основного долга, исходя из размера действующей в соответствующие периоды ключевой ставки Банка России.

Пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено то, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня; проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору; одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации); при этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Требование истца о взыскании в пользу Акционерного общества «Трансэнерго» с Железняка С. Л. процентов за пользование ею основным долгом за выполненные работы по договору № от 2 июля 2020 года по день фактического исполнения ею обязательства подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Из возникших между сторонами правоотношений, регулируемых нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, следует то, что правоотношения между сторонами прекращаются с момента исполнения Железняком С. Л. обязательств по договору № от 2 июля 2020 года.

Исходя из существа спора, следует вывод о том, что обязательства ответчика нельзя считать надлежащим образом исполненными, а договор № от 2 июля 2020 года нельзя считать прекращенным.

Судом установлено то, что задолженность Железняка С. Л. по договору № от 2 июля 2020 года составляет 50.442 рубля 00 копеек. С учетом этого в пользу истца с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму основного долга в размере 50.442 рубля 00 копеек, начиная с 1 мая 2024 года, по день фактической уплаты Железняком С. Л. суммы основного долга, исходя из размера действующей в соответствующие периоды ключевой ставки Банка России.

В силу статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина, исходя из удовлетворенных судом исковых требований в размере 50.442 рубля 00 копеек + 32.541 рубль 14 копеек + 2.050 рублей 76 копеек = 85.033 рублей 90 копеек, составляет (85.033 рублей 90 копеек - 20.000 рублей) х 3% + 800 рублей = 2.751 рубль 02 копейки. Таким образом, с ответчика Железняка С. Л. в пользу Акционерного общества «Трансэнерго» надлежит взыскать расходы этого истца по уплате данным юридическим лицом государственной пошлины в размере 2.751 рубль 02 копейки, так как уплата этим истцом государственной пошлины при подаче иска в суд подтверждена имеющимся в материалах настоящего гражданского делаплатежным поручением № от 18 марта 2024 года (л№

Руководствуясь статьями 12 и 194 - 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

    ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░5 ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № ░░ 2 ░░░░ 2020 ░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░6, ░░.░░.░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ <░░░░░>, ░░░░░░░ №, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░», ░░░: 7423023178, ░░░░: 1087423000719, ░░░: 742301001:

50.442 (░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░) ░░░░░ 00 ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № ░░ 2 ░░░░ 2020 ░░░░;

32.541 (░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░) ░░░░░ 14 ░░░░░░ - ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 10 ░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2024 ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░;

2.050 (░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░ 76 ░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 29 ░░░░░░ 2024 ░░░░ ░░ 30 ░░░░░░ 2024 ░░░░;

2.751 (░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░) ░░░░░ 02 ░░░░░░░ - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░7 ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50.442 (░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░) ░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ 1 ░░░ 2024 ░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:                             ░. ░. ░░░░░░░░░░