Решение от 12.10.2023 по делу № 8Г-16270/2023 [88-17066/2023] от 22.08.2023

УИД 66RS0007-01-2021-009642-78

Дело № 88-17066/2023

    мотивированное определение

                                                      составлено 19 октября 2023 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

    г. Челябинск    12 октября 2023 года

Судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего Тульской И.А.,

судей Маркеловой Н.А., Протозановой С.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело №2-995/2022 по иску Старцева Ивана Сергеевича к ИП Плешкову Сергею Михайловичу о защите прав потребителя, встречному иску ИП Плешкова Сергея Михайловича к Старцеву Ивану Сергеевичу о признании договора подряда незаключенным, взыскании денежных средств

по кассационной жалобе ИП Плешкова Сергея Михайловича на решение Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга от 21 декабря 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 24 мая 2023 года.

Заслушав доклад судьи Маркеловой Н.А., посредством организации видеоконференц-связи объяснения представителя ИП Плешкова С.М. – Озорниной Е.Л., действующей на основании доверенности от 27 апреля 2021 года, судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Старцев И.С. обратился в суд с иском к ИП Плешкову С.М. с учетом уточнений о расторжении договора подряда от 20 сентября 2020 года, возложении обязанности демонтировать возведенный объект и освободить земельный участок от строительных материалов и мусора, взыскании уплаченных по договору денежных средств в размере 240000 руб., компенсации морального вреда - 20000 руб., расходов на лечение - 2471 руб. 70 коп., неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа, указав в обоснование иска на наличие заключенного 20 сентября 2020 года с ИП Плешковым С.М. договора подряда, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика в срок с 27 сентября 2020 года по 20 декабря 2020 года выполнить работы по строительству фундамента и сруба на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, а заказчик - принять результат работ и оплатить их. Стоимость работ составила 300000 руб. Оплата работ произведена в сумме 240000 руб. В нарушение условий договора в предусмотренные сроки ответчик работы надлежащим образом не выполнил, 07 ноября 2021 года направил в его адрес уведомление о необходимости увеличения цены работ, а в случае отказа от изменения цены выразил намерение расторгнуть договор, не возмещая, при этом, понесенных расходов, а именно, ранее внесенной оплаты за работы. В свою очередь 09 ноября 2021 года он направил в адрес ответчика претензию, в которой потребовал расторгнуть договор, произвести возврат уплаченных по договору денежных средств в размере 240000 руб., а также выплатить неустойку за нарушение обязательств по договору. Указанные требования оставлены ответчиком без удовлетворения.

ИП Плешков С.М. обратился в суд со встречным исковым заявлением к Старцеву И.С. о признании договора подряда незаключенным, взыскании стоимости фактически выполненных, но неоплаченных работ, в размере 174900 руб., расходов по уплате государственной пошлины - 4698 руб., указав в обоснование встречных исковых требований, что в подписанном между сторонами договоре не согласован состав и содержание технической документации, заказчиком не был предоставлен эскиз, ссылка на который имеется в приложении к договору. Считает, что указанные обстоятельства свидетельствуют о незаключенности договора. Между тем, он приступил к выполнению работ, им был возведен фундамент и часть сруба. Стоимость работ составила 174900 руб. Со стороны Старцева И.С. оплата по договору не проведена в полном объеме.

Определением суда от 21 декабря 2022 года производство по делу в части исковых требований Старцева И.С. к ИП Плешкову С.М. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 21 декабря 2020 года по день фактического исполнения решения суда прекращено в связи с отказом истца от иска.

Решением Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга от 21 декабря 2022 года исковые требования Старцева И.С. удовлетворены частично. Расторгнут договор подряда от 20 сентября 2020 года, заключенный между Старцевым И.С. и ИП Плешковым С.М. С ИП Плешкова С.М. в пользу Старцева И.С. взысканы уплаченные по договору денежные средства в размере 178000 руб., неустойка - 178000 руб., компенсация морального вреда - 10000 руб., штраф - 183000 руб. На ИП Плешкова С.М. возложена обязанность в срок не позднее 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать стены из деревянного бруса, возведенные ответчиком на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты> по адресу: Челябинская область, Каслинский район, а также освободить указанный земельный участок от строительных материалов и мусора. В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано. Встречные исковые требования ИП Плешкова С.М. оставлены без удовлетворения. С ИП Плешкова С.М. в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 7360 руб.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 24 мая 2023 года решение районного суда в части взыскания с ИП Плешкова С.М. в пользу Старцева И.С. уплаченных по договору денежных средств, неустойки, штрафа изменено, уменьшен размер взысканных денежных средств до 110000 руб., увеличен размер неустойки до 323100 руб., штрафа – до 221550 руб. Это же решение в части отказа в удовлетворении встречных исковых требований ИП Плешкова С.М. отменено, по делу принято новое решение, которым со Старцева И.С. в его пользу взыскана стоимость фактически выполненных работ в размере 62000 руб., расходы по оплате государственной пошлины - 1665 руб. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано. Это же решение в части взыскания с ИП Плешкова С.М. государственной пошлины в доход местного бюджета изменено, ее размер увеличен до 7529 руб. В остальной части решение районного суда оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ИП Плешков С.М. просит об отмене судебных постановлений, ссылаясь на существенные нарушения норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Выражает несогласие с выводом суда о получении денежных средств по договору подряда. Указывает на то, что Старцевым И.С. не представлено доказательств, подтверждающих оплату, показания же свидетеля являются недопустимыми доказательствами. Отмечает, что не имеет зарегистрированной кассовой техники, что подтверждается письмом из ИФНС, передача наличных денежных средств по договору была невозможна. Согласно выписке из банка на его расчетный счет денежные средства от Старцева И.С. не поступали. Указывает, что судом не применены положения ст.328 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отмечает, что Старцевым И.С. в нарушение условий договора не представлен эскиз сруба, что препятствовало выполнению работ в установленные сроки. Выражает несогласие с расчетом неустойки, которая произведена от общей цены заказа по договору, а не от цены выполненной работы по установке свайного фундамента. Обращает внимание на то, что п.5.1 договора сторонами определен иной размер неустойки за просрочку выполнения работ - 0,1% от цены производимых работ. Полагает, что стоимость фактически выполненных работ судом определена неверно, заключение судебной экспертизы не может быть принято в качестве надлежащего доказательства по делу.

Судебная коллегия установила, что иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом и своевременно извещены о месте и времени судебного разбирательства. Кроме того, информация о слушании по настоящему делу размещена на официальном сайте Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Ходатайств об отложении судебного разбирательства не поступило, в связи с чем, судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.

Согласно ст.379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителя ИП Плешкова С.М., судебная коллегия не находит оснований для отмены обжалуемых судебных постановлений.

Согласно п.1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п.п.1, 2 ст.27 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

Согласно абз.5 п.1 ст.28 указанного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено и следует из материалов дела, что 20 сентября 2020 года между Старцевым И.С. и ИП Плешковым С.М. заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство по заданию заказчика выполнить работы по строительству фундамента и сруба на земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область, Каслинский район, кадастровый номер <данные изъяты>, а заказчик -принять результат работ и оплатить его. Срок выполнения работ определен сторонами - с 27 сентября 2020 года по 20 декабря 2020 года (п.1.2 договора).

Согласно п.4.1 договора, а также п.п.2 и 3 Приложения к договору («Расчет стоимости»), общая стоимость работ по строительству свайного фундамента для сруба, сборка сруба, включая полный список строительных и расходных материалов, амортизацию и аренду строительного оборудования, составила 300000 руб. Оплата за проводимые работы по договору производится в следующем порядке: в день подписания договора - 20% от стоимости работ, 30% стоимости до 15 октября 2020 года, 30% стоимости до 15 ноября 2020 года, 20% стоимости в день сдачи работ (п.4.2. договора).

07 ноября 2021 года подрядчик направил заказчику уведомление об увеличении стоимости работ, в случае отказа заказчика на увеличение стоимости работ – расторжении договора.

09 ░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░» <░░░░░░ ░░░░░░> ░.░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 07 ░░░░░░ 2022 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 20 ░░░░░░░░ 2020 ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 20 ░░░░░░░░ 2020 ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 62000 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.309, 310, 711 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░.1 ░░.28 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░.3 ░░.423 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 240000 ░░░., ░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 110000 ░░░., ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 110000 ░░░. ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 300000 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 323100 ░░░., ░░░░░░ - ░░ 221550 ░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░ 62000 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.60, 67, 71, 79 - 87 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░.3 ░░.390 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.379.5, 390, 390.1 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░░░░░░ ░░ 21 ░░░░░░░ 2022 ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 24 ░░░ 2023 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 24 ░░░ 2023 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░