Решение от 04.02.2025 по делу № 2-810/2025 (2-7466/2024;) от 10.10.2024

Дело № 2-810/2025 УИД 52RS0001-02-2024-007612-28 ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 февраля 2025 года г. Нижний Новгород

Автозаводский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Толочного А.Н., при секретаре судебного заседания Деминой С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Специализированный застройщик Инвестпром» к ООО «СК», Зеленину А.В. о взыскании денежных средств по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с исковым заявлением к ответчику. В обоснование иска указал, что [ДД.ММ.ГГГГ] между истцом и ООО «СК» был заключен договор подряда [Номер], согласно которого ООО «СК» обязалось выполнить по заданию ООО «Специализированный застройщик Инвестпром» на строительстве «Многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: [Адрес]» следующую работу: Устройство внутреннего электроснабжения здания согласно рабочей документации [Номер]-ЭОМ (перечень. Состав и объем работы, подлежащей выполнению по договору, определен в Локальном сметном расчете (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью указанного договора, и сдать результаты заказчику. В обеспечение исполнения обязательств подрядчика по указанному договору подряда Зеленин А.В. и ООО «Специализированный застройщик Инвестпром» заключили договор поручительства от [ДД.ММ.ГГГГ] В соответствии с п. 1.2 Договора, подрядчик обязуется выполнить все работы по договору, включая возможные работы и услуги, определенно не упомянутые в договоре, но необходимые для его исполнения собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектной документацией. В соответствии с п.2.1 Договора, подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, необходимыми для выполнения работ. При этом подрядчик обязан самостоятельно поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделии, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику согласно договора и осуществить их приемку, разгрузку, складирование в период производства работ по договору. Согласно п. 3.1 Договора подряда, работы по договору должны быть выполнены – не позднее [ДД.ММ.ГГГГ] В соответствии с условиями договора заказчик в полном объеме выполнил принятые на себя обязательства, в том числе по внесению предоплаты в размере 15402929 руб., что подтверждается актом приема передачи банковского векселя от [ДД.ММ.ГГГГ] и платежным поручением [Номер] от [ДД.ММ.ГГГГ] В нарушение условий договора, работы в установленный срок подрядчиком не начаты, в указанный срок не выполнены, необходимое оборудование, комплектующие изделия и материалы на объект не завезены, на объекте отсутствует какой-либо рабочий персонал подрядчика. Документация, в том числе акты скрытых работ, акты выполненных работ, исполнительная документация на фактически выполненный объем работ в отчетном периоде, в адрес заказчика не представлены. В соответствии с п. 11.3 Договора подряда заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях: задержка подрядчиком срока начала работ по настоящему договору более чем на 15 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика; задержка подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре либо в графике производства работ более, чем на 15 календарных дней по обстоятельствам, за которые отвечает подрядчик; если подрядчик без обоснованной причины приостанавливает/останавливает выполнение работ и обязательств, предусмотренных настоящим договором, или какой-либо ее части на срок, превышающий 15 календарных дней; неисполнение подрядчиком в течение 3-х дней требований заказчика об устранении нарушений условий Договора в указанный срок. При одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным статьей 11.3 договора, заказчик за 15 календарных дней до даты расторжении договора направляет подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора и осуществления расчетов между сторонами. Прекращение договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, возникшее в период действия договора. Авансовый платеж подлежит возврату подрядчиком в полном объеме в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления о расторжении настоящего договора. Уведомлением (претензией) от [ДД.ММ.ГГГГ] истец уведомил подрядчика об отказе от исполнения договора и потребовал произвести возврат аванса и выплатить договорную неустойку за просрочку выполнения обязательств. Уведомление получено под роспись [ДД.ММ.ГГГГ] Согласно п. 9.1 Договора подряда, подрядчик за нарушение сроков выполнения работ по договору, по обстоятельствам за которые отвечает подрядчик, обязан выплатить заказчику неустойку в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. [ДД.ММ.ГГГГ] ответчик произвел частичный возврат аванса по договору [Номер] от [ДД.ММ.ГГГГ] по договору поручительства от [ДД.ММ.ГГГГ] за ООО «СК», что подтверждается платежным поручением [Номер] от [ДД.ММ.ГГГГ].

На основании искового заявления в порядке ст. 39 ГПК РФ просит суд взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца сумму предварительной оплаты в размере 14902929 руб. по договору подряда от 22.02.2023 г. [Номер], неустойку за период с 01.09.2023 г. по 15.09.2023 г. в размере 2310435 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 60000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, рассчитанные на сумму задолженности в размере 17213364 руб., с 16.09.2023 г. по день вынесения судом решения, исчисленные исходя из размера ключевой ставки, установленной Банком России, сумму процентов в порядке ст. 395 ГК РФ, рассчитанную на сумму задолженности в размере 17213364 руб. со дня принятия судом решения по настоящему делу по день фактического исполнения обязательства ответчиком.

Представитель истца Шедель А.А., действующая на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования поддержала, просила иск удовлетворить.

Старший помощник прокурора Автозаводского района Костюк Е.А. в судебном заседании пояснила, что по результатам проведения процессуальной проверки ОП № 1 УМВД России по г. Н. Новгороду нарушений действующего законодательства в правоотношениях сторон по делу не выявлено.

Ответчики в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Третьи лица в судебное заседание не явились, о явке извещались судом надлежащим образом.

Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не может быть препятствием для рассмотрения судом дела по существу.

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела откладывается. В случае, если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными. Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Суд, с учетом мнения явившихся участников процесса, приходит к выводу, что отложение слушания дела приведет к его необоснованному затягиванию и считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков, третьих лиц, в порядке заочного производства.

Заслушав представителя истца, заключение прокурора, изучив материалы дела, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч.1, 2 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу ч.1 ст. 703 ГК РФ, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно ч.1, 2 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Согласно части 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Материалами дела установлено,что 22.0.2023 г. между ООО «Специализированный застройщик ИНВЕСТПРОМ» и ООО «СК» заключен договор подряда [Номер], по условиям которого, подрядчик обязуется выполнить по заданию ООО «Специализированный застройщик Инвестпром» на строительстве «Многоквартирный дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: [Адрес]» следующую работу: Устройство внутреннего электроснабжения здания согласно рабочей документации [Номер]-ЭОМ (перечень. Состав и объем работы, подлежащей выполнению по договору, определен в Локальном сметном расчете (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью указанного договора, и сдать результаты заказчику.

Согласно п.3.1 Договора подряда, работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены в следующие сроки: дата начала выполнения работы – не позднее 21.03.2023 г.; дата окончания выполнения работы по настоящему договору – не позднее 30.08.2023 г.

В соответствии с п. 4.1 стоимость работ, подлежащая оплате заказчиком подрядчику, определяется сторонами в виде фиксированной (твердой) суммы и составит 23152929 руб., в том числе НДС – 20% 3858821,50 руб. Оплата по настоящему договору производится поэтапно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика или иным способом, не противоречащим законодательству РФ (п. 4.2). В целях своевременного и надлежащего исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, заказчик оплачивает авансовый платеж в следующем порядке: первый авансовый платеж составляет 15402929 руб.

В соответствии с условиями договора заказчик в полном объеме выполнил принятые на себя обязательства, в том числе по внесению предоплаты в размере 15 402 929 руб., что подтверждается актом приема передачи банковского векселя от 22.03.2023 г. и платежным поручением [Номер] от 15.08.2023 г.

В соответствии с п. 1.2 Договора, подрядчик обязуется выполнить все работы по договору, включая возможные работы и услуги, определенно не упомянутые в договоре, но необходимые для его исполнения собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектной документацией.

В соответствии с п.2.1 Договора, подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием, необходимыми для выполнения работ. При этом подрядчик обязан самостоятельно поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделии, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику согласно договора и осуществить их приемку, разгрузку, складирование в период производства работ по договору.

В нарушение условий договора, работы в установленный срок подрядчиком не начаты, в указанный срок не выполнены, необходимое оборудование, комплектующие изделия и материалы на объект не завезены, на объекте отсутствует какой-либо рабочий персонал подрядчика. Документация, в том числе акты скрытых работ, акты выполненных работ, исполнительная документация на фактически выполненный объем работ в отчетном периоде, в адрес заказчика не представлены.

В обеспечение исполнения обязательств подрядчика по указанному договору подряда Зеленин А.В. и ООО «Специализированный застройщик Инвестпром» заключили договор поручительства от 22.03.2023 г.

В соответствии с п. 2.3.2 договора поручительства, поручитель обязан удовлетворить заявленное заказчиком денежное требование и уплатить определенною заказчиком сумму в течение семи банковских дней с момента получении письменного извещения заказчика о неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком своего обязательства в соответствии с договором подряда [Номер] от 22.03.2023 г.

Согласно п. 1.3 договора поручительства при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.

В соответствии с п. 11.3 Договора подряда заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях: задержка подрядчиком срока начала работ по настоящему договору более чем на 15 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика; задержка подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре либо в графике производства работ более, чем на 15 календарных дней по обстоятельствам, за которые отвечает подрядчик; если подрядчик без обоснованной причины приостанавливает/останавливает выполнение работ и обязательств, предусмотренных настоящим договором, или какой-либо ее части на срок, превышающий 15 календарных дней; неисполнение подрядчиком в течение 3-х дней требований заказчика об устранении нарушений условий Договора в указанный срок. При одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным статьей 11.3 договора, заказчик за 15 календарных дней до даты расторжении договора направляет подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора и осуществления расчетов между сторонами. Прекращение договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, возникшее в период действия договора. Авансовый платеж подлежит возврату подрядчиком в полном объеме в течение 14 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления о расторжении настоящего договора.

[ДД.ММ.ГГГГ] подрядчиком получено уведомление (претензия) об отказе от исполнения договора и возврате аванса, неустойки за просрочку выполнения обязательств.

[ДД.ММ.ГГГГ] поручителем Зелениным А.В. произведена частичная оплата по договору подряда в размере 500000 руб.

В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

В силу ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Доказательств, опровергающих доводы истца ответчиком в суд не представлено.

До настоящего времени требование истца о возврате денежных средств по договору ответчиком не исполнено, в связи с чем, с ответчиков солидарно подлежит взысканию авансовый платеж в размере 14902929 руб.

Рассматривая требования истца о взыскании суммы неустойки за период с 01.09.2023 г. по 15.09.2023 г. в размере 2310435 руб., суд приходит к следующему.

Согласно п. 9.1 Договора подряда, подрядчик за нарушение сроков выполнения работ по договору, по обстоятельствам за которые отвечает подрядчик, обязан выплатить заказчику неустойку в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Не доверять представленному истцом расчету процентов, у суда оснований не имеется. Произведенный расчет ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспаривался, иного расчета не представлялось, в связи с чем, с ответчиков солидарно подлежит взысканию неустойка в размере 2310435 руб.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п.3).

Таким образом, с ответчиков подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами, с 16.09.2023 г. по день вынесения судом решения, исчисленные исходя из размера ключевой ставки, установленной Банком России, а также проценты со дня принятия судом решения и по день фактического исполнения обязательства ответчиками.

Согласно ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Установлено, что в связи с рассмотрением данного гражданского дела истец понес расходы по оплате государственной пошлины в размере 60000 руб., которая подлежит взысканию с ответчиков в равных долях по 30000 руб. с каждого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» ░ ░░░ «░░», ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░» (░░░ [░░░░░]), ░░░░░░░░ ░.░. ([░░.░░.░░░░] ░.░., ░░░░░░░ [░░░░░] [░░░░░]) ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» (░░░ [░░░░░]) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 14902929 ░░░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 22.03.2023 ░. [░░░░░]; ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 01.09.2023 ░. ░░ 15.09.2023 ░. ░ ░░░░░░░ 2310435 ░░░.; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 17213364 ░░░., ░ 16.09.2023 ░. ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░. 395 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 17213364 ░░░. ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░» (░░░ [░░░░░]) ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» (░░░ [░░░░░]) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 30000 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░.░. ([░░.░░.░░░░] ░.░., ░░░░░░░ [░░░░░] [░░░░░]) ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░» (░░░ [░░░░░]) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 30000 ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░