Решение от 17.10.2024 по делу № 2-2638/2024 от 01.07.2024

Принято в окончательной форме 21.10.2024

(УИД) 76RS0024-01-2024-002863-09

Дело № 2-2638/2024

                                                          РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 октября 2024 года                                                                                        г. Ярославль

Фрунзенский районный суд г.Ярославля в составе судьи Пестеревой Е.М., при ведении протокола помощником судьи Комаровой В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Барышниковой Лидии Евгеньевны к ПАО «Россети Центр», Филиалу ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» о возложении обязанности осуществить технологическое присоединение, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебной неустойки,

    установил:

Барышникова Л.Е. обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Центр», Филиалу ПАО «Россети Центр - Ярэнерго», в котором просила: обязать ПАО «Россети Центр» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка 76:17:168201:1497 к электрическим сетям в соответствии с условиями договора №42410682 от 24.08.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу; взыскать с ПАО «Россети Центр» судебную неустойку на случай неисполнения решения в части осуществления технологического присоединения в размере 4000 руб. за каждый календарный день просрочки, неустойку за нарушение срока исполнения обязательства за период с 25.02.2024 по 19.06.2024 в размере 8149,58 руб. с продолжением ее начисления по день фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда 30000 руб., судебные расходы по оплате услуг представителя 30000 руб.

В обоснование иска указано, что 11.07.2023 Барышникова Л.Е. через личный кабинет подала в ПАО «Россети Центр» заявку (зарегистрирована за №17403344) на осуществление технологического присоединения энергопринимающих, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 76:17:168201:1497.

13.07.2023 ПАО «Россети Центр» в адрес заявителя направило уведомление № МР1-ЯР/21/4070 о предоставлении недостающих сведений (в соответствии с пунктом 10 «г» Правил №861): – копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя («файл с договором аренды представлен с внутренней ошибкой документа – не открывается»). В уведомлении указано на возможность аннулирования заявки в случае непредставления недостающих сведений в течение 20 рабочих дней с момента получения уведомления.

07.08.2023 Барышникова Л.Е. представила недостающие сведения по заявке.

09.08.2023 ПАО «Россети Центр» в адрес заявителя повторно направило уведомление № МР1-ЯР/21/4575 о предоставлении недостающих сведений (в соответствии с пунктом 10 «г» Правил №861): – копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя («договор аренды представлен без государственной регистрации и нет дополнительного соглашения к договору аренды, выписка из ЕГРН представлена не в полном объеме»).

10.08.2023 Барышникова Л.Е. представила недостающие сведения по заявке.

22.08.2023 ПАО «Россети Центр» письмом № МР1-ЯР/Р6-1/1050 направило Барышниковой Л.Е. технические условия № 20800998 от 14.08.2023 для присоединения к электрическим сетям и договор № 42410682 об осуществлении технологического присоединения по заявке №17403344.

23.08.2023 ПАО «Россети Центр» разместило в личном кабинете заявителя: договор № 42410682 об осуществлении технологического присоединения с Барышниковой Л.Е.; технические условия для присоединения к электрическим сетям № 20800998 от 14.08.2023 (приложение №1 к договору); счет № 97075210 от 22.08.2023 Барышниковой Л.Е. на оплату услуг по договору технологического присоединения.

По условиям Договора № 42410682 об осуществлении технологического присоединения с Барышниковой Л.Е. (пункт 21) договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. В соответствии с платежным поручением № 747957 от 24.08.2023 Барышниковой Л.Е. внесена плата за услуги по договору технологического присоединения.

Договор об осуществлении технологического присоединения № 42410682 заключен 24.08.2023. В соответствии с пунктом 5 договора № 42410682 от 24.08.2023 об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Центр» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора. Установленный договором № 42410682 от 24.08.2023 и пунктом 16 Правил №861 срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истек 24.02.2024.

31.01.2024 Барышникова Л.Е. обратилась в ПАО «Россети Центр» по телефону за предоставлением информации о том, когда начнутся работы по исполнению договора, из ответа сетевой организации следует, что выполнение работ запланировано на февраль 2024 года.

19.03.2024 Барышникова Л.Е. вновь обратилась в ПАО «Россети Центр» по телефону с жалобой о нарушении сроков исполнения договора, из ответа сетевой организации следует, что выполнение работ запланировано на апрель 2024 года.

Письмом № МР1-ЯР/18-1/12-3 от 16.04.2024 ПАО «Россети Центр» сообщило антимонопольному органу, что мероприятия по договору № 42410682 от 24.08.2023 об осуществлении технологического присоединения с Барышниковой Л.Е. в настоящее время исполняются, без привлечения подрядных организаций.

Таким образом, ПАО «Россети Центр» в установленный срок (до 24.02.2024) не исполнило обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Барышниковой Л.Е., в период с 25.02.2024 по настоящее время отношения между ПАО «Россети Центр» и Барышниковой Л.Е. по исполнению обязательств, вытекающих из Договора, не урегулированы, дополнительное соглашение к Договору № 42410682 от 24.08.2023 о продлении срока исполнения мероприятий по технологическому присоединению не заключалось, обязательства по договору технологического присоединения Обществом не исполнены.

Принимая во внимание, что до настоящего времени условия договора об осуществлении технологического присоединения ответчиком не исполнены истец с учетом обязательств и последствий нарушения считает необходимым определить размер судебной неустойки в размере 4000 руб. за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения решения суда.

Действиями ответчика, выразившимися в нарушении прав потребителя на своевременное получение услуг по договору, истцу причинены нравственные страдания. Учитывая характер и степень перенесенных истцом нравственных страданий, причиненных нарушением его прав потребителя со стороны ответчика, их продолжительности, личности истца, с ответчика с учетом требований разумности и справедливости подлежащей взысканию компенсацию морального вреда в сумме 30000 руб.

В соответствии с подп. «в» пункта 16 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 25.02.2024 по 19.06.2024 в размере 8 149,58 руб.

В судебном заседании истец Барышникова Л.Е. не участвовала, извещена надлежаще, направила в суд представителя по доверенности Фролова К.Е., который в судебном заседании исковые требования поддержал (за исключением требования по п.4 просительной части иска), дополнительно сообщил, что обязанность по технологическому присоединению ответчиком до настоящего времени не исполнена. Отсутствие электроэнергии лишает истца возможности пользоваться домом.

Ответчики ПАО «Россети Центр», Филиалу ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» в судебное заседание представителей не направили, извещены надлежаще. Ранее от представителя Филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» в материалы дела поступил письменный отзыв на иск, котором указано, что требуемый истцом срок осуществления мероприятий необоснован и является недостаточным для осуществления мероприятий по технологическому присоединению. В настоящее время на исполнении у Филиала ПАО «Россети Центр - Ярэнерго» находится 2416 договоров технологического присоединения. Причинами задержки исполнения договоров является большая нагрузка на производственный персонал, связанная с выполнением мероприятий, направленных на снижение аварийности, а также выполнением обязательств в рамках технологического присоединения, несоответствие количества персонала количеству договоров об осуществлении технологического присоединения. Работы по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению носят масштабный характер, требуют привлечения большого количества специалистов, а также использования специальной техники для осуществления строительных работ. При таких обстоятельствах соответствующим балансу интересов сторон будет являются срок шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Заявленная неустойка является несоразмерной и необоснованной, истцом не представлены обоснования заявленного размера неустойки, ответчик просит уменьшить неустойку на основании ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Истцом не представлено доказательств физических и нравственных страданий, обосновывающих заявленный размер компенсации морального вреда, который превышает размер платы за технологическое присоединение. В случае удовлетворения требования о компенсации морального вреда, ответчик просит снизить размер компенсации. Предъявленная к взысканию сумма расходов на оплату услуг представителя 30000 руб. подлежит снижению, является завышенной.

Третье лицо Ярославское межрегиональное УФАС России в судебное заседание представителя не направило, извещены надлежаще.

Судом определено рассмотреть дело при имеющейся явке.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично, по следующим основаниям.

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической энергии.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004 (далее – Правила №861), определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее – энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее – технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее – технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

В соответствии с пунктом 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил №861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации. Согласно пункту 8 Правил №861 для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

В пунктах 9, 10 Правил №861 перечислены сведения, которые должны быть указаны в заявке в зависимости от конкретных условий, и приведен перечень документов, прилагаемых к заявке.

В соответствии с пунктом 11 Правил №861 сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

Пунктом 14 Правил №861 выделена специальная категория заявителей: физические лица, которые направляют заявки в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 15 Правил №861 в адрес заявителей, за исключением случаев осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и подписанные технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки.

Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил. При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 настоящих Правил, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки, предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В соответствии с пунктом 19 Правил № 861 в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составляет уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением № 1(1) к настоящим Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или едином портале (далее – личный кабинет заявителя).

Согласно пункту 105 Правил № 861 в отношении заявителя, указанного в пунктах12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки размещает в личном кабинете заявителя: условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; счет на оплату технологического присоединения по договору; подписанные со стороны сетевой организации технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации; инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

В соответствии с пунктом 106 Правил №861 заявитель обязан в течение5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил, оплатить такой счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка признается аннулированной.

В соответствии с пунктом 108 Правил №861 результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2)-13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии(мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии(мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 18 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004, уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям –документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, и подтверждающий технологическое присоединение к электрическим сетям в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства.

Из материалов дела следует и установлено судом, что 11.07.2023 Барышникова Л.Е. через личный кабинет подала в ПАО «Россети Центр» заявку (зарегистрирована за №17403344) на осуществление технологического присоединения энергопринимающих, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 76:17:168201:1497.

13.07.2023 ПАО «Россети Центр» в адрес заявителя направило уведомление № МР1-ЯР/21/4070 о предоставлении недостающих сведений (в соответствии с пунктом 10 «г» Правил №861): копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя («файл с договором аренды представлен с внутренней ошибкой документа – не открывается»). В уведомлении указано на возможность аннулирования заявки в случае непредставления недостающих сведений в течение 20 рабочих дней с момента получения уведомления.

07.08.2023 Барышникова Л.Е. представила недостающие сведения по заявке.

09.08.2023 ПАО «Россети Центр» в адрес заявителя повторно направило уведомление № МР1-ЯР/21/4575 о предоставлении недостающих сведений (в соответствии с пунктом 10 «г» Правил №861): копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя («договор аренды представлен без государственной регистрации и нет дополнительного соглашения к договору аренды, выписка из ЕГРН представлена не в полном объеме»).

10.08.2023 Барышникова Л.Е. представила недостающие сведения по заявке.

22.08.2023 ПАО «Россети Центр» письмом № МР1-ЯР/Р6-1/1050 направило Барышниковой Л.Е. технические условия № 20800998 от 14.08.2023 для присоединения к электрическим сетям и договор № 42410682 об осуществлении технологического присоединения по заявке №17403344.

23.08.2023 ПАО «Россети Центр» разместило в личном кабинете заявителя: договор № 42410682 об осуществлении технологического присоединения с Барышниковой Л.Е.; технические условия для присоединения к электрическим сетям № 20800998 от 14.08.2023 (приложение №1 к договору); счет № 97075210 от 22.08.2023 Барышниковой Л.Е. на оплату услуг по договору технологического присоединения.

По условиям Договора № 42410682 об осуществлении технологического присоединения с Барышниковой Л.Е. (пункт 21) договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета. В соответствии с платежным поручением № 747957 от 24.08.2023 Барышниковой Л.Е. внесена плата за услуги по договору технологического присоединения.

Договор об осуществлении технологического присоединения № 42410682 заключен 24.08.2023. В соответствии с пунктом 5 договора № 42410682 от 24.08.2023 об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Центр» принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Установленный договором № 42410682 от 24.08.2023 и пунктом 16 Правил №861 срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям истек 24.02.2024.

31.01.2024 Барышникова Л.Е. обратилась в ПАО «Россети Центр» по телефону за предоставлением информации о том, когда начнутся работы по исполнению договора, из ответа сетевой организации следует, что выполнение работ запланировано на февраль 2024 года.

19.03.2024 Барышникова Л.Е. вновь обратилась в ПАО «Россети Центр» по телефону с жалобой о нарушении сроков исполнения договора, из ответа сетевой организации следует, что выполнение работ запланировано на апрель 2024 года.

Письмом № МР1-ЯР/18-1/12-3 от 16.04.2024 ПАО «Россети Центр» сообщило антимонопольному органу, что мероприятия по договору № 42410682 от 24.08.2023 об осуществлении технологического присоединения с Барышниковой Л.Е. в настоящее время исполняются, без привлечения подрядных организаций.

Данные обстоятельства, как следует из письменного отзыва, ответчиком не оспариваются.

16.05.2024 постановлением заместителя Ярославского межрегионального УФАС России ПАО «Россети Центр» в связи снарушением сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению по договору с истцом признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.21 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 100 000 руб. 16.05.2024 ответчику выдано представление об устранении допущенных нарушений.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что ПАО «Россети Центр» в установленный по договору с истцом срок (до 24.02.2024) не исполнило обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств Барышниковой Л.Е.

Дополнительное соглашение к Договору № 42410682 от 24.08.2023 о продлении срока исполнения мероприятий по технологическому присоединению не заключалось, обязательства по договору технологического присоединения обществом не исполнены до настоящего времени.

Факт нарушения установленного договором срока, исходя из отзыва, ответчиком не оспаривается.

При таких обстоятельствах на ПАО «Россети Центр» суд возлагает обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Барышниковой Л.Е. по адресу: <адрес> кадастровый номер земельного участка 76:17:168201:1497 к электрическим сетям в соответствии с условиями договора №42410682 от 24.08.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу.

Оснований для установления срока исполнения решения большей продолжительности суд не усматривает, считая данный срок достаточным для осуществления технологического присоединения. При этом суд учитывает, что допущенное нарушение ответчиком условий договора является длительным, на момент разрешения спора просрочка исполнения обязательства составляет более семи месяцев.

Согласно п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пунктах 28,31,32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе, предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ).

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре: такие убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки (п. 1 ст. 330, ст. 394 ГК РФ).

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Суд считает необходимым удовлетворить требование о взыскании судебной неустойки, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, необходимости соблюдения баланса интересов сторон, длительности неисполнения ответчиком установленной договором обязанности по осуществлению технологического присоединения, установив размер судебной неустойки на случай неисполнения решения суда в части возложения обязанности по осуществлению технологического присоединения в размере по 1500 руб. в день за каждый день просрочки.

В силу ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).

Согласно п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку факт нарушения права истца как потребителя действиями ответчика судом установлен, основания для компенсации морального вреда в рассматриваемом случае имеются.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, степень причиненных истцу нравственных страданий, принципы разумности и справедливости, длительность нарушения ответчиком срока осуществления технологического присоединения (более семи месяцев), обстоятельства того, что до настоящего времени соответствующие мероприятия ответчиком не произведены, отсутствие электроснабжения существенно нарушает права истца, ограничивает ее право пользоваться жилым домом, суд считает, что с учетом требований разумности и справедливости с ответчика подлежит взысканию компенсация морального вреда в заявленном размере, в сумме 30000 руб.

Подпунктом «в» пункта 16 Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» на случай неисполнения обязательства по договору о технологическом присоединении установлена неустойка, равная 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Истцом заявлено о взыскании неустойки за период с 25.02.2024 по 19.06.2024 в размере 8149,58 руб. (28 595 х 0,25% х 114 / 100), и далее по день фактического исполнения обязательства.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен, является арифметически верным, ответчиком не оспорен, в связи с чем принимается. С ответчика ПАО «Россети Центр» в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 8149,58 руб. за период с 25.02.2024 по 19.06.2024, и далее, начиная с 20.06.2024 по день фактического исполнения обязательства, с учетом ограничений, установленных подп. «в» п. Правил №861 (совокупный размер неустойки за год 26092,93 руб. (28595 х 0,25 % х 365).

С учетом периода просрочки, размера неустойки, оснований для применения ст.333 ГК РФ не усматривается.

Оснований для взыскания предусмотренного ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» штрафа суд не усматривает, так как в материалах дела не содержатся доказательств обращения истца к ответчику с письменной претензией о выплате заявленных сумм.

На основании п. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) с ответчика ПАО «Россети Центр» подлежат возмещению понесенные по делу судебные расходы.

Расходы истца на оплату услуг представителя в размере 30000 руб. подтверждены документально (л.д.56-58).

При определении расходов истца на оплату услуг представителя суд учитывает конкретные обстоятельства дела, в том числе, степень его сложности и продолжительность рассмотрения, объем проделанной представителем работы, объем защищаемого права, требования разумности. С учетом изложенного, суд находит заявленный размер расходов на оплату услуг представителя в сумме 30000 руб. отвечающим требованиям разумности, не завышенным. Указанные расходы также подлежат отнесению на ответчика ПАО «Россети Центр» в полном объеме.

Согласно п. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец при подаче иска была освобождена, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов. С ПАО «Россети Центр» в бюджет следует взыскать государственную пошлину в сумме 1000 руб., из них по имущественным требованиям 400 руб., по неимущественным требованиям (о компенсации морального вреда и о возложении обязанности) - 600 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░ ░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░» (░░░ 6901067107), ░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░ - ░░░░░░░░» (░░░ 6901067107) ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 76:17:168201:1497 ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ №42410682 ░░ 24.08.2023 ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 1500 ░░░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 30000 ░░░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 30000 ░░░., ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ 25.02.2024 ░░ 19.06.2024 ░ ░░░░░░░ 8149,58 ░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 26092,93 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 1000 ░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░                                                                                                               ░.░. ░░░░░░░░░