Решение от 27.03.2024 по делу № 2-1854/2024 (2-6663/2023;) от 14.12.2023

Дело № 2-1854/2024

25RS0001-01-2023-009817-55

Мотивированное решение изготовлено 02.04.2024

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

    27.03.2024                                                                                          <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> в составе председательствующего Воробьева В.А., при секретаре Абашевой А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в гражданское дело по иску Дегтяревой Евгении Леонидовны к ООО «ЕМ» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Дегтярева Евгения Леонидовна обратилась с иском к ООО «ЕМ» о защите прав потребителя, просила Расторгнуть договор № от 19 января 2023 года, заключённый между Дегтяревой Евгенией Леонидовной и ООО «ЕМ» на выполнение работ по изготовлению и установке изделия, взыскать с ООО «ЕМ» в пользу Дегтяревой Евгенией Леонидовной оплаченную предоплату в размере 531 700 рублей; неустойку в размере 3 053 463 рублей 36 копеек; компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения прав потребителя, в размере 759 568 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от суммы, присуждённой судом.

Сторона истца в судебном заседании поддержала иск в полном объеме.

Ответчик в заседание не явился, извещался надлежащим образом, дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы дела и оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «ЕМ» заключён договор № на выполнение работ по изготовлению и установке изделия.

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по изготовлению и установке изделия, имеющей индивидуально-определённые свойства, в количестве, ассортименте и в сроки, предусмотренные Договором, в помещении Заказчика (строительная площадка).

В соответствии со Спецификацией (Приложение № к Договору) ООО «ЕМ» обязано было изготовить и установить мебель, а именно кухню и ТВ-тумбу.

Согласно п. 2.1 Договора цена договора составляет 759 568рублей.

Согласно п. 2.2.1 Договора Заказчик обязуется при подписании договора внести предоплату в размере 70% от цены договора, что составляет 531 700 руб.

Свои обязательства в части внесения предоплаты истец выполнила в полном объёме и в установленные Договор сроки, что подтверждается товарным чеком от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно и. 3.1 Договора исполнитель обязуется выполнить работы по изготовлению и установке изделия в течение 60 рабочих дней с даты согласования Сторонами Эскиза изделия при условии исполнения Заказчиком п. 2.2 договора и предоставления доступа к готовой строительной площадке.

Эскиз изделия между истцом и ООО «ЕМ» был согласован ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день был предоставлен доступ к готовой строительной площадке, мебель должна была быть установлена не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако в указанный срок мебель установлена не была, как не установлена и на дату рассмотрения спора, доказательств обратного суду не представлено.

В силу ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ч. 1 ст. 730 ПС РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В силу ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могуч быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (ч. 3 ст. 730 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

Положениями п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания /слуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Согласно абз. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы оказании услуги).

Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства, суд считает необходимым расторгнуть договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Дегтяревой Евгенией Леонидовной и ООО «ЕМ», взыскав с ООО «ЕМ» в пользу Дегтяревой Евгении Леонидовны (паспорт 0514 223764) предоплату в размере 531 700 руб., неустойку в размере 531 700 руб.,

В силу положений ст, 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

С учетом сущности нарушения прав потребителя, длительности, обстоятельств взаимоотношения сторон, суд считает необходимым определить размер компенсации морального вреда в 10 000 руб.

Также в силу, ч. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителя при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку требования Истца остались без удовлетворения в добровольном порядке, с Ответчика подлежит взыскать штраф в размере 50% от взысканной судом суммы, а именно 536 700 руб.

Подтвержденные документально судебные расходы истца состоят из госпошлины в размере 16 200 руб., которые подлежат взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░».

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░» (░░░ №) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░ №) ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 531 700 ░░░., ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 531 700 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░., ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 536 700 ░░░., ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 16 200,50 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ <░░░░░>░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

    ░░░░░                                                           ░.░. ░░░░░░░░