Решение по делу № 2-2710/2024 от 18.04.2024

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

           30 мая 2024 года                                                                          Адрес

Октябрьский районный суд Адрес в составе председательствующего судьи Колесниковой В.С., при секретаре судебного заседания ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда,

                                                         УСТАНОВИЛ:

истец обратился в суд с иском к ИП ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда.

В судебном заседании стороны представили мировое соглашение, подписанное представителем истца и ответчиком.

Условия заключения мирового соглашения представлены суду в письменном виде, приобщены к материалам дела.

Последствия заключения мирового соглашения сторонам разъяснены и понятны, о чем отражено в мировом соглашении.

Стороны в судебном заседании просили утвердить мировое соглашение.

           В соответствии со ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.

           В силу ст.173 ГПК РФ при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении должны быть указаны условия мирового соглашения.

           В соответствии со ст.153.10 ГПК РФ мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд выносит определение. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечёт за собой прекращение производства по делу полностью или в части.

           Согласно ст.153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

           Согласно ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.

           При таких обстоятельствах, учитывая, что мировое соглашение, заключённое сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах сторон, и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересы иных лиц, суд считает правильным его утвердить.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 224-225 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

утвердить мировое соглашение по гражданскому делу № по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда, согласно которому:

1.    В целях урегулирования спора мирным путем стороны определили, что:

1.1. Истец отказывается от исковых требований к ответчику в части взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения работ по приложению № от Дата к договору подряда № от Дата за период с Дата по Дата в размере 420 800 руб., от исковых требований о взыскании с Ответчика в пользу Истца штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца, от исковых требований о взыскании с ответчика в пользу истца о взыскании морального вреда в размере 10 000 рублей, а также от исковых требований о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 57 000 рублей. Взамен Ответчик признает исковые требования Истца о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по приложению № от Дата к договору подряда № от Дата за период <р Дата по Дата в размере 220 500 рублей.

1.1.    Стороны договорились, что с момента подписания настоящего мирового соглашения у них отсутствуют каких-либо претензии к друг-другу связанные Ф исполнением обязательств по договору подряда № от Дата, в том числе по объемам, сроку и качеству выполненных работ, а так же по оплате за указанные работы:

Стороны договорились, что Ответчик выполнил работы по приложению № от Дата к договору подряда № от Дата в полном объеме с надлежащим качеством и сдал их Истцу Дата, а Истец принял указанные работы. У Истца отсутствуют какие- либо претензии в том числе по объему, срокам и качеству выполненных работ. Факт приемки работ Истцом подтверждается актом выполненных работ, подписываемым сторонами одновременно с подписанием настоящего мирового соглашения.

1.2.    Стороны договорились считать, что Истец произвел оплату выполненных работ в полном объеме.

2.     Выплата неустойки в размере 220 500 рублей производится ответчиком в день утверждения мирового соглашения судом.

3.     Денежные средства передаются Ответчиком Истцу наличными, о чем Ответчик выдает Истцу расписку, либо подлежат перечислению по следующим реквизитам банковского счета Истца:

Получатель: ФИО1

Номер счёта: 40№

Банк получателя: АО «Альфа-Банк», Адрес

БИК: 044525593

ИНН Банка: 7728168971

КПП Банка: 770801001

Кор. счёт: 30№.

4.     Стороны каких-либо иных претензий друг к другу с части исполнения обязательств по договору подряда № от Дата не имеют. Работы приняты Истцом в полном объеме, претензии к качеству выполнения работ отсутствуют.

5.     Судебные расходы, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

6.    На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 153.10, 173 ГПК РФ просим суд утвердить мировое соглашение. Сторонам известны и понятны последствий утверждения судом мирового соглашения, предусмотренные ч. 13 ст. 153.10 ГПК РФ, а также последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, указанные в ст. 221 ГПК РФ.

Настоящее мировое соглашение подписано в трех экземплярах, по одному экземпляру остается на руках у Истца и Ответчика, третий экземпляр хранится в материалах гражданского дела № в Октябрьском районном суде Адрес

Прекратить производство по гражданскому делу № по иску ФИО1 к ИП ФИО2 о взыскании неустойки по договору подряда, штрафа, судебных расходов, компенсации морального вреда.

Определение суда может быть обжаловано в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции путем подачи частной жалобы через Октябрьский районный суд Адрес в течение одного месяца с момента вынесения определения в порядке, предусмотренном ст. 153.10 ГПК РФ.

Судья                                    В.С. Колесникова