Решение от 02.10.2024 по делу № 33-4842/2024 от 10.09.2024

Судья Севодина О.В.                         УИД 39RS0020-01-2024-000277-77

дело № 2-623/2024

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 33-4842/2024

02 октября 2024 года                                                             г. Калининград

Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда в составе:

председательствующего судьи     Мариной С.В.

судей                                                Куниной А.Ю., Стариковой А.А.

при секретаре                                  Горенко Т.С.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе АО «Россети Янтарь» на решение Светлогорского городского суда Калининградской области от 23 мая 2024 года по гражданскому делу по иску Левина Евгения Вячеславовича к АО «Россети Янтарь» об обязании выполнить условия по технологическому присоединению, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

    Заслушав доклад судьи Мариной С.В., возражения представителя Левина Е.В. – Семенова С.Г., полагавшего решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Левин Е.В., в лице своего представителя Семёнова С.Г., обратился в суд с иском к АО «Россети Янтарь» об обязании выполнить условия по технологическому присоединению, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, указав в его обоснование, что между сторонами 24 октября 2022 года заключен договор № технологического присоединения объекта: индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом, расположенный (который будет располагаться) по адресу: <адрес>, кадастровый номер №.

Приложением к такому договору являются технические условия №, выданные АО «Россети Янтарь».

Согласно условиям заключенного договора ответчик принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств со следующими характеристиками: максимальная мощность присоединяемых устройств 15,00 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей – 0,4 кВ.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен АО «Россети Янтарь» в одностороннем порядке – 1 год со дня заключения договора.

Обязанность по внесению ответчику платы за технологическое присоединение исполнена истцом в полном объеме 24 октября 2022 года.

Вместе с тем, по состоянию на 01 марта 2024 года ответчик свои обязательства не выполнил, технологическое присоединение жилого дома к электросетям не осуществил, чем нарушил права истца. При этом при заключении договора АО «Россети Янтарь» не указало на необходимость реконструкции сети, к которой должно осуществляться подключение, а также то, что она подлежит или включена в инвестиционную программу, что является одним из условий для установления спорного срока договора: на дату рассмотрения заявки и заключения договора (24 октября 2022 года) сеть, подлежащая реконструкции, не была внесена в инвестиционную программу Общества, следовательно, оснований для установления годичного срока в договоре не имелось. Действия АО «Россети Янтарь» в части указания срока осуществления технологического присоединения не соответствуют требованиям пункта 105 Правил № 861.

Доказательства, подтверждающие наличие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, препятствующих исполнению договора в установленный срок, также как и доказательств, свидетельствующих о том, что обществом предпринимались все возможные и необходимые меры для исполнения требований и условий договора в установленный срок, ответчик не предоставил. Доказательств, подтверждающих приостановление деятельности как АО «Россети Янтарь», так и его подрядчиков, не представлено.

На момент рассмотрения спора акт об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств не подписан.

Истец полгал, что действия сетевой организации являются злоупотреблением доминирующим положением, а потому и злоупотреблением правом по смыслу части 1 статьи 10 ГК РФ.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, истец просил обязать АО «Россети Янтарь» в течение 20 дней со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по технологическому присоединению к электрическим сетям на объект: индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом, расположенный по адресу <адрес>, кадастровый номер №; взыскать с АО «Россети Янтарь» в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб.; штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу истца; неустойку, в размере 1 000 руб. в день по истечении 20 дней с момента вступления решения в законную силу.

Разрешив эти требования, Светлогорский городской суд Калининградской области 23 мая 2024 года постановил решение, которым иск Левина Е.В. удовлетворен частично. На АО «Россети Янтарь» возложена обязанность осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по договору технологического присоединения № от 24 октября 2022 года на объекте - жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: <адрес> (кадастровый номер земельного участка №) в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

С АО «Россети Янтарь» в пользу Левина Е.В. взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 руб., штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя в размере 2500 руб.

Также, с АО «Россети Янтарь» в пользу Левина Е.В. взыскана неустойка по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в размере 300 руб. за каждый день, начиная со следующего дня со дня истечения установленного месячного срока для исполнения решения суда.

    Кроме того, с АО «Россети Янтарь» в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 300 рублей.

В апелляционной жалобе АО «Россети Янтарь» просит вынесенное по делу решение суда отменить в части взыскания судебной неустойки в сумме 300 руб. за каждый день просрочки исполнения, снизив размер судебной неустойки до 100 руб. за день просрочки.

Считает, что взыскание неустойки в размере 300 руб. в день не соответствует принципам справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или добросовестного поведения. Обращает внимание на то, что такой размер неустойки превращает институт судебной неустойки в способ обогащения кредитора, что недопустимо и противоречит ее компенсационной функции. Начисление неустойки в размере 300 руб. в день приведет к неосновательному обогащению истца и не может рассматриваться как справедливое требование.

Кроме того, указывает, что дополнительные затраты по оплате судебной неустойки истцу подлежат включению в тариф на передачу электроэнергии и повлекут увеличение расходов на оплату энергосбережения всех потребителей электроэнергии региона, так как приведут к увеличению тарифа на электроснабжение для потребителей. В этой связи размер судебной неустойки не мотивирован, не может быть взыскан с сетевой организации, поскольку приведет к необоснованному извлечению истцом прибыли и обогащению за счет других лиц.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу представитель Левина Е.В. – Семенов С.Г., полагая решение суда законным и обоснованным, просит оставить его без изменения апелляционную жалобу – без удовлетворения.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции истец Левин Е.В., представитель ответчика АО «Россети Янтарь», будучи надлежаще извещенными о месте и времени рассмотрения дела, не явились, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали, о наличии уважительных причин, препятствующих явке в судебное заседание, не сообщили. При таком положении суд апелляционной инстанции в соответствии с частью 3 статьи 167, частями 1, 2 статьи 327 ГПК РФ полагает возможным рассмотрение дела в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии с требованиями статьи 327.1 ГПК РФ – исходя из доводов апелляционной жалобы, судебная коллегия находит решение суда подлежащим оставлению без изменения.

В силу положений статьи 26 ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Указанные Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенностей технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 24 октября 2022 года между АО «Россети Янтарь» и ФИО1 заключён договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя от ПУ, в том числе, по обеспечению готовности объектов электрического хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединения энергопринимающих устройств - 15 кВт, категория надежности - третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение - 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 0 кВт.

В соответствии с пунктом 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта: малоэтажная жилая застройка (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенного по адресу: <адрес> (КН №).

Неотъемлемой частью договора являются технические условия №.

Согласно разделу 10 технических условий, сетевая организация в целях присоединения нового заявителя осуществляет группу в РУ 0,4 кВ ТП 088-49 оборудовать рубильником и предохранителями на ток плавкой вставки в соответствии с расчетной мощностью. От ТП 0888-49 в сторону участка заявителя построить ЛЭП 0,4 кВ сечением токопроводящих жил не менее 95 кв.мм (трассу ЛЭП определить проектом, протяженность ориентировочно 100 м). Прибор учета (ПУ) установить на опоре (№ уточнить при монтаже) ВЛ 0,4 кВ (Л-Новая) от ТП 088-49, установленной не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя. От зажимов провода ВЛ 0,4кВ до ПУ выполнить монтаж СИП или КЛ расчетного сечения.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора (пункт 5 договора об осуществлении технологического присоединения).

Согласно пункту 10 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 45 000 руб.

В силу пункта 21 договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счёта на оплату технологического присоединения по договору.

Представленным в материалы дела чеком по операции ПАО «Сбербанк» подтверждается факт оплаты 24 октября 2022 года ФИО1 технологического присоединения в размере 45 000 руб.

Соответственно, срок окончания работ по технологическому присоединению жилого строения истца истек 24 октября 2023 года.

В ходе рассмотрения дела АО «Россети Янтарь» не отрицало факт невыполнения принятых на себя обязательств по договору №, указывая на принятие сетевой организацией мер по выполнению строительно-монтажных работ по возведению электросетевых объектов.

12 декабря 2023 года между ФИО1. (продавец) и Левиным Е.В. заключен договор купли-продажи земельного участка и жилого дома, по условиям которого продавец продал, а покупатель купил в собственность земельный участок с КН № площадью <данные изъяты> кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: <адрес> и расположенный на нем жилой дом с КН № площадью <данные изъяты> кв.░.

21 ░░░░░░░ 2024 ░░░░ ░░░░░ ░░░1. ░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №.

░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № ░░ 24 ░░░░░░░ 2022 ░░░░, 29 ░░░░░░░ 2024 ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ №, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 000 ░░░., ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 2 500 ░░░., ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 ░░░. ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░, ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

    ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 330 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ 328, 329 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 23 ░░░ 2024 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 03 ░░░░░░░ 2024 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░: