Решение по делу № 2-278/2024 (2-3438/2023;) от 15.05.2023

Дело №2-278/2024

УИД 24RS0032-01-2023-002169-41

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 января 2024 года                                                               г. Красноярск

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Волгаевой И.Ю.

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о защите прав потребителя

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО9 обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», в котором с учетом уточнений просит обязать ответчика ПАО «МРСК Сибири» исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение 1 дня со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 322,50 руб.; взыскать за каждый день, по истечении одного рабочего дня со дня вступления решения суда в законную силу неустойку из расчета 27,50 руб. за каждый день просрочки исполнения в полном объеме обязательств по договору; взыскать в счет компенсации морального вреда 10 000 руб.

Требования мотивированы тем, что 6.09.2019 между ним и ПАО «МРСК Сибири» заключен договор №.2400.6092.19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а именно гаража, расположенного по адресу: <адрес> 24, кадастровый № до 6.03.2020. Свои обязательства по внесению платы в размере 550 руб. истец выполнил. По просьбе ПАО «Россети Сибири» истцом в письменном заявлении дано согласие о продлении    срока выполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по 20.04.2021 включительно. До настоящего времени принятые на себя обязательства ответчик не исполнил. Поскольку уведомления о проведенных работах истец не получил, им была направлена претензия с требованием произвести работы. Ответом от 11.04.2023 ответчик в одностороннем порядке перенес срок исполнения до 30.09.2023, с чем истец не согласен.

В связи с длительным неисполнением ответчиком обязательств истец испытывает постоянный стресс и дискомфорт, связанный с невозможностью пользоваться гаражом. Неустойка за период с 21.04.2021 по 30.04.2023 составляет 20 322,50 руб. (550 руб. х 0,05 х 739)

Истец ФИО9 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении, настаивал на их удовлетворении, указав, что по настоящее время технические условия ПАО «МРСК Сибири» не выполнены, технологическое присоединение в соответствии с условиями договора не осуществлено.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» ФИО4, полномочия проверены, с исковыми требованиями не согласился, указал, что в гаражном кооперативе, где расположен гаражный бокс истца сети ПАО «МРСК Сибири» отсутствуют. Кроме того, сетевая организация была введена истцом в заблуждение, поскольку ранее гаражный бокс имел подключение к электроэнергии. В случае удовлетворения исковых требований истца, просил о применении положений ст.333 ГК РФ.

Ранее представитель ПАО «МРСК Сибири» ФИО5 представила отзыв на исковое заявление согласно которого. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п.12.1, 14 и 34 Правил, в том числе с гражданами, мощность энергопринимающих устройств которых до 15 кВт, обратившихся в сетевую организацию с заявкой     на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. По условиям договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 6.09.2019, заключенного с ФИО9, технологическое присоединения необходимо для электроснабжения гаража, расположенного по адресу: <адрес>, размер платы за технологическое присоединения составил 550 руб., что явно не соответствует стоимости и объему исполняемых работ, поскольку стоимость работ по техприсоединению составляет 523 129,52 руб.

В ходе исполнения договора установлено, что гараж находится на территории гаражного кооператива Л-7 «Энергетик», который имеет соответствующие сети.

ПАО «Россети Сибири» осуществляет все необходимые возможные действия по исполнению договора и не имеет цели нарушения прав и законных интересов истца. Задержка исполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно договору, вызвана недостатком финансирования, а также высокой фактической стоимостью выполнения мероприятий по договору. Считает требования истца, с учетом вышеизложенного, о взыскании неустойки в размере 20 322,50 руб. неправомерным.

Представитель третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора АО «Красноярская ТЭЦ-1» ФИО10, полномочия проверены, поддержала отзыв на исковое заявление, согласно которого Общество владеет объектом электросетевого хозяйства, но не осуществляет деятельность по передаче электрической энергии, в связи с чем, Общество не является сетевой организацией, которой заключен договор с гаражным кооперативом Л-7 «Энергетик». В соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон от 1.08.2021 между Обществом и гаражным кооперативом Л-7 в отношении электроустановки состоящей из: КТП ЖКО, КЛ-6-кВ, КТП гаражей, распределены зоны обслуживания и границы балансовой принадлежности. Согласно акта все электрооборудование, расположенное за границей балансовой принадлежности, указанной на схеме в сторону гаражного кооператива, принадлежит последнему и им обслуживается.

Представитель третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Потребительского гаражного кооператива Л-7 «Энергетик» ФИО6, полномочия проверены, согласился с исковыми требованиями, указав, что в гаражном кооперативе имеются владельцы гаражей, которые имеют технологическое присоединение по договорам с ПАО «Россети Сибири»

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Так, согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Не допускается отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

Согласно ст. 3.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Правительство Российской Федерации постановлением от 27 декабря 2004 г. №861 утвердило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.

Исходя из положений п. 3 Правил №861 следует, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами; заключение договора является обязательным для сетевой организации; при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 данных Правил).

Согласно п. 8(5) Правил №861 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

Согласно п. 14 Правил №861, заявителями являются - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

При этом действующее правовое регулирование устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

Согласно пп. «е» п.16 Правил порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил, договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов осуществления таких мероприятий).

В соответствии с п. 16.1 Правил №861 заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, указанными в пункте 34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. (п.16(2) Правил)

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. (п.16(4) Правил).

Пунктом 17 Правил №861 определяется плата в случае технологического присоединения объектов.

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности). (п.18 Правил №861)

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Из материалов дела следует и судом установлено, что 6.09.2019г. между ФИО9 и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» заключен договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению для электроснабжения гаража по адресу: <адрес> и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 5). Размер платы за технологическое присоединение составляет 550 руб. (пункт 10). Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 руб., обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки (абз.1 пункт 17).

Кроме того, п. 11 Договора предусмотрено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

-10 % платы в размере 55 руб. вносится в течение 15 дней с даты заключения договора;

-30% в размере 165 руб. вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

-20% платы в размере 110 руб. вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

-30% платы в размере 165 руб. в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

-10% платы в размере 55 руб. в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. (л.д.9-11)

В соответствии с п.10 Технических условий №, сетевая организация осуществляет: подготовку технических условий на технологическое присоединение; проверку выполнения технических условий со стороны Заявителя; фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заявителя (п.10.1)

Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями (п.10.2)

От РУ 0,4 кВ ЩУР 0,4 кВ № <адрес> «а» до границ земельного участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП 0,4 кВ. Способ прокладки определить проектом. (п.10.2.1).

Определить проектом необходимость установки автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ № <адрес> «а» (п.10.2.2) (л.д.12-13)

Исходя из положений ст. 27 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказаний услуг).

Истцом ФИО9 по Договору была внесена оплата в размере 550 руб., что ответчиком не оспаривается. Таким образом, свои обязательства по Договору, в той степени, которая зависела от ФИО2, последний исполнил надлежащим образом.

18.02.2020 истец ФИО9 обратился в ПАО «МРСК Сибири» с заявлением о неисполнении ответчиком условий договора.

Из ответа ответчика от 12.03.2020 №-исх. следует, что ПАО «МРСК Сибири» ведется работа по исполнению принятых обязательств по договору заключенному с ФИО9 По факту выполнения мероприятий по технологическому присоединению, сетевая организация уведомит о готовности осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям. (л.д.15)

На основании заявления ФИО2 от 23.10.2020 Дополнительным соглашением №1 от 23.10.2020 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 6.09.2019 срок исполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 20.04.2021. (л.д.14, 16)

Истцом ФИО9 ответчику направлялась претензия от 07.09.2021г., в которой он просит осуществить технологическое присоединение. (л.д.18)

7.10.2021 г. ответчиком предоставлен ответ о том, что исполнение мероприятий, предусмотренных договором ТП постановлено в план приоритетных задач филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». Планируемый срок выполнения мероприятий – 2 квартал 2022. (л.д.17)

22.07.2022 истец обратился с жалобой к депутату Красноярского городского совета ФИО7 на неисполнение ответчиком условий заключенного договора. В ответе на депутатский запрос ответчик указал, что до начала 2021 для обеспечения выполнения обязательств по льготному присоединению сетевая организация привлекла кредитов на сумму 3,6 млрд.руб., исполнив более 10 000 договоров технологического присоединения. Необходимость обслуживания накопленного кредитного портфеля исключает возможность дальнейшего кредитования. В настоящее время реализуется комплекс мер по стабилизации финансового состояния ПАО «Россети Сибирь»-«Красноярскэнерго». Работа по технологическому присоединению будет незамедлительно возобновлена. (л.д.19, 21-22)

20.03.2023 истец вновь обратился с претензией в ПАО «МРСК Сибири», в связи с неисполнением условий договора (л.д.28-29). В ответе на претензию ответчиком указано, что выполнение мероприятий запанировано до 30.09.2023. (л.д.30). Однако, до настоящего времени технологическое присоединение не осуществлено.

Учитывая, что невыполнение ПАО «МРСК Сибири» технологического присоединения энергопринимающих устройств к объекту ФИО2 при отсутствии правовых оснований для отказа заявителю в осуществлении мероприятий по технологическому присоединению, с учетом требований № указывает на уклонение Общества от исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения, суд приходит к выводу о том, что имеются основания для возложения на ответчика обязанности осуществить мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта, расположенного по адресу: <адрес> «а», стр.19, бокс 24, в соответствии с условиями договора № от 6.09.2019 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Как следует из положений ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Исходя из ст. 210 ГПК РФ решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном федеральным законом.

С учетом конкретных обстоятельств по делу, заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 6.09.2019г., суд полагает возможным установить для ПАО «МРСК Сибирь» срок 1 месяц с момента вступления решения суда в законную силу для исполнения возложенных на него обязанностей, принимая во внимание разумность его пределов, а также объективную необходимость защиты прав истца.

В соответствии с пп. «в» п.16 Правил технологического присоединения договор должен содержать следующие существенные условия, в том числе, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

На основании п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей), в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Определяя размер неустойки за нарушение обязательства по договору технологического присоединения, суд исходит из того, что положения п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей не исключают возможность установления более высокого размера неустойки за нарушение прав потребителя, если соответствующее условие достигнуто сторонами договора при его заключении.

Поскольку в п. 17 договора 20.2400.6092.19 от 6.09.2019, его сторонами был согласован иной размер неустойки, нежели установлен в п. 5 ст. 28 Закона о защите прав потребителей, при решении вопроса о взыскании неустойки суд исходит из того, что истец просит о взыскании именно договорной, а не законной неустойки.

Стороной ответчика заявлено о применении положений ст. 333 ГК РФ, согласно которой если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, суд считает необходимым определить размер неустойки в сумме 10 000 руб., с возложением на ПАО «МРСК Сибири» обязанности выплаты неустойки в размере 27,50 руб. за каждый день просрочки со дня вступления решения суда в законную силу до фактического исполнения решения суда.

Как предусмотрено статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В судебном заседании, материалами дела установлен факт нарушения ответчиком обязательств по договору и поскольку нарушены права истца ФИО2 как потребителя по Договору, то в соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», с учетом объема нарушений и длительности периода неисполнения ответчиком обязательств по договору, суд находит разумным и справедливым размер компенсации морального вреда в размере 3 000 рублей, и приходит к выводу об удовлетворении трения истца в данной части.

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Учитывая, что в добровольном порядке требования потребителя ФИО2 не выполнены, на основании п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» с ответчика подлежит взысканию штраф в размере (10 000 руб. + 3 000 руб.) / 2 = 6 500 руб. Оснований для снижения размера штрафа в порядке ст. 333 ГК РФ не имеется и ответчиком не заявлялось.

Истцы по искам о защите прав потребителей освобождены от уплаты государственной пошлины, в связи с чем, в соответствии с подп. 3 п. 1, абз.2 п.1 ст. 333.39 Налогового кодекса РФ с ПАО «МРСК Сибирь» на основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию государственная пошлина в размере 1 000 руб. (600 руб. за требования неимущественного характера, 400 руб. за имущественное требование о взыскании неустойки)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 – 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям на основании договора № от 6.09.2019 г. электроустановки гаража по адресу: г. <адрес>

Взыскать с Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу ФИО2 договорную неустойку за период с 21.04.2021 г. по 30.04.2023 г. в размере 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф в размере 6 500 рублей, а всего 19 500 рублей.

Взыскать Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу ФИО2 неустойку в размере 27 рублей 50 копеек за каждый день просрочки со дня вступления решения суда в законную силу до фактического исполнения решения суда.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 1 000 руб.

      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Ленинский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий                                И.Ю. Волгаева