Решение по делу № 2-2762/2018 от 16.05.2018

Дело № 2-2762/2018

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«14» июня 2018 года г. Ростов-на-Дону
Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Сорокина А.Б.

при секретаре Жуковой В.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Запорожец П. В. к ИП Веропотвельян А. С. о расторжении договора, взыскании оплаченных по договору денежных средств, компенсации морального вреда, неустойки

УСТАНОВИЛ:

Запорожец П.В. обратился в суд с иском к ИП Веропотвельян А.С. о защите прав потребителя, ссылаясь на то, что 25.09.2017г. между истцом и ответчиком был заключен Договор № на разработку проектной документации (раздел АР) для строительства частного жилого строения по адресу: <...>. По данному Договору ответчик как исполнитель взял на себя обязанность выполнить разработку проектной документации (раздел АР) для строительства частного жилого строения по адресу: <...>. Состав проектной документации: общие данные, схема организации земельного участка, ТЭП, планы, фасады, необходимые разрезы, узлы, цветовое решение фасадов, 3D визуализация, спецификация перекрытий, данные по количеству кирпича (пеноблока). Срок окончания работ по данному Договору составлял 15 рабочих дней с момента окончательного согласования Сторонами объемно-планировочной схемы. Стоимость работ, выполняемых по Договору, определена сторонами в сумме 106 400 руб. 00 коп. (сто шесть тысяч четыреста рублей 00 коп.) без НДС (упрощенная система налогообложения).

Истцом 27.09.2017г. как заказчиком был выплачен аванс в соответствии с договором в размере 30% от общей цены договора 31920 (тридцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. В соответствии с Договором Ответчиком должна была быть предложена разработка планировок в соответствии с техническим заданием Истца, (предложенный Исполнителем вариант планировки корректируется по пожеланиям Заказчика в пределах технического задания до итогового согласования Заказчиком). Однако, не достигнув согласия и не предложив вариантов, Ответчик потребовал оплатить второй этап работ в таком же размере 30% от стоимости Договора, сославшись на то, что Ответчиком будет исправлен первый этап работ до полного согласования с Истцом. Истец оплатил 29.12.2017. второй платеж в размере 31920 (тридцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Впоследствии ответчик игнорировали все пожелания Истца как заказчика, тем самым не исполнил договор надлежащим образом. Ответчик потребовал оплаты второго этапа работ без акта выполненных работ по первому этапу. Получив денежные средства за второй этап работ, ответчик так же не исполнил в установленные сроки и надлежащим образом свои обязательства. Установленные договором сроки исполнения работ истекли, однако до настоящего времени ответчик обязательства не исполнил.

Истец просил расторгнуть договор № от ... г., заключенный между Запорожец П.В. и ИП Веропотвельян А.С. Взыскать с ИП Веропотвельян А.С. оплаченные по договору денежные средства в сумме 63 840 рублей, неустойку в сумме 10 640 руб., компенсацию морального вреда в сумме 50 000 рублей.

    Истец Запорожец П.В. в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен. Дело рассмотрено в отсутствии истца в порядке ст. 167 ГПК РФ.

    Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал и просил их удовлетворить.

    Ответчик ИП Веропотвельян А.С. в судебное заседание не явилась, извещалась о дне слушания дела по месту регистрации, однако почтовое отправление не получено.

    В соответствии со ст. 165.1 п. 1 ГК РФ Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с п. 63 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ... г. № По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Таким образом, судебное извещение считается полученным ответчиком, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав истца, исследовав представленные письменные доказательства и оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии со ст. 759 ГК РФ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

В соответствии со ст. 762 ГК РФ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:

уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;

использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;

оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;

участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;

привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами или договором предоставлено право на одностороннее изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором..

В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Установлено, что 25.09.2017г. между Запорожец П.В. (Заказчик) и ИП Веропотвельян А.С. ( Исполнитель) был заключен Договор № на разработку проектной документации (раздел АР) для строительства частного жилого строения по адресу: <...>. В соответствии с п. 1.1.1 Договора, ответчик как исполнитель взял на себя обязанность выполнить разработку проектной документации (раздел АР) для строительства частного жилого строения по адресу: <...>. Состав проектной документации: общие данные, схема организации земельного участка, ТЭП, планы, фасады, необходимые разрезы, узлы, цветовое решение фасадов, 3D визуализация, спецификация перекрытий, данные по количеству кирпича (пеноблока).

Согласно п.2.1 Договора начало работ: дата выдачи исходных данных в соответствии с п. 4.2 Договора и выплаты аванса. Размер аванса составляет 31 920 руб. без НДС. Окончание работ: 15 рабочих дней с момента окончательного согласования Сторонами объемно-планировочной схемы.

Первое предложение планировки здания согласовывается Сторонами – в срок до 5 рабочих дней с момента начала выполнения работ;

Первое предложение внешнего вида здания согласовывается сторонами на основании согласованной сторонами планировки дома - в срок до 10 рабочих дней включительно с момента согласования планировки дома Заказчиком.

Объем работ по настоящему договору не превышает 3 последовательных вариантов решений: в случае полной не приемлемости первого предложенного варианта, выполняется другой, и далее третий. По усмотрению Исполнителя могут быть предложены параллельные варианты решений. Планировка согласованная для выполнения объемного решения – подписывается Заказчиком и в дальнейшем может незначительно меняться по усмотрению Исполнителя и согласованию с Заказчиком – без дополнительной оплаты.

В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков оплаты работ и( или) передачи исходных данных, а так же ненадлежащего исполнения пунктов 4.1 настоящего договора, сроки начала и окончания работ по настоящему договору переносятся Исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору и ответственность Исполнителя в данном случае не наступает. ( п. 2.3)

Стоимость работ выполняемых по настоящему договору составляет 106 400 руб. ( п. 3.1), цена не является твердой, в случае изменения объема работ, стоимость изменяется пропорционально и отражается в доп.соглашении, либо по согласованию сторон в акте выполненных работ. ( п. 3.2). Оплата производится в три этапа: авансовый платеж на начало работ – 30% от начальной стоимости работ; второй этап – на основании согласованной планировки Исполнитель предлагает разработку внешнего вида дома. После согласования Заказчиком внешнего вида дома – Заказчик оплачивает промежуточный этап – 30% от начальной стоимости работ. Промежуточная оплата означает согласование Заказчиком планировок и внешнего вида дома. ( п. 3.5) Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком поэтапно на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных этапов работ за вычетом соответствующей части аванса, не позднее 5 банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ, с учетом условий п.п. 5.4 – 5.7 настоящего Договора ( п. 3.3)

    Исходя из содержания договора, на правоотношения сторон распространяется Закон РФ от 07.02.1997г. № «О защите прав потребителя».

    Согласно условиям договора стороны установили срок окончания работ – 15 рабочих дней с момента окончательного согласования Сторонами объемно-планировочной схемы и оплаты аванса.

    Истцом по условиям договора ... г. внесен первый аванс в сумме 31 920 руб. (30% от начальной стоимости) и ... г. второй авансовый платеж в сумме 31 920 руб., что в соответствии с п. 3.5 Договора означает согласование Заказчиком планировок и внешнего вида дома и начало течения 15 дневного срока окончания работ.

    15 рабочих дней истекли ... г., однако до настоящего времени результат работ истцу не передан.

    В соответствии со ст. 28 Закона РФ от 07.02.1997г. № «О защите прав потребителя» Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

- назначить исполнителю новый срок;

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

    При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял выполненную работу (оказанную услугу).

... г. ввиду нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, истец в одностороннем порядке отказался от исполнения договора № от ... г. и потребовало возвратить уплаченную по договору сумму в размере 63 840 руб., направив претензию ответчику. Претензия прибыла по месту жительства ответчика ... г., однако за ее получением ответчик не явилась.

В соответствии со ст. 165.1 п. 1 ГК РФ Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с п. 63 Постановления Пленума Верховного суда РФ от ... г. № По смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

    В соответствии со ст. 450.1 ГК РФ договор № от ... г. считается расторгнутым с ... г., в связи с чем, требования о расторжении указанного договора заявлены истцом излишне и удовлетворению не подлежат.

    В связи с расторжением договора, у ответчика возникла обязанность по возврату полученных по договору денежных средств в сумме 63 840 руб. При этом, доказательств тому, что истец принял выполненную работу ( часть работы) не представлено, в связи с чем, исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а также платы за выполненную работу (оказанную услугу).

    В соответствии с п. 6.2 Договора в случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ и ( или) передачи их результата Заказчику, исполнитель при наличии своей вины уплачивает неустойку в размере 0,1% от полной стоимости проектных работ, предусмотренной в п. 3.1 за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости настоящего договора.

     Просрочка имела место с ... г. по ... г. - 91 день. Размер неустойки: 106 400 х 0,1% х 91 = 9 682,40 руб. В остальной части требования о взыскании неустойки удовлетворению не подлежат.

    В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1997г. № «О защите прав потребителя» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

    С учетом требований разумности и справедливости суд определяет подлежащей взысканию в пользу истца с ответчика компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб.

    Истец при подаче иска освобожден от уплаты государственной пошлины, в связи с чем, в соответствии с положения ми ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 — 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Запорожец П. В. к ИП Веропотвельян А. С. о расторжении договора, взыскании оплаченных по договору денежных средств, компенсации морального вреда, неустойки – удовлетворить частично.

Взыскать с ИП Веропотвельян Аси С. в пользу Запорожец П. В. 63 840 руб., компенсацию морального вреда в сумме 1 000 рублей, неустойку в сумме 9 682 руб. 40 коп.

В остальной части исковые требования Запорожец П. В. оставить без удовлетворения.

Взыскать с ИП Веропотвельян Аси С. в доход бюджета государственную пошлину в сумме 2 405 руб. 67 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Октябрьский районный суд <...> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено 19 июня 2018 года.

Судья: