Решение от 12.01.2024 по делу № 2-973/2024 (2-11196/2023;) от 18.05.2023

К делу № 2-973/2024

УИД: 23RS0041-01-2023-009205-15

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 января 2024 года г. Краснодар

Прикубанский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи Токаревой М.А.,

при секретаре Схапцежук А.А.,

с участием помощника судьи Скрипкиной Л.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Югстрой Регион» к Гнилицкому Алексею Сергеевичу о возврате неосвоенного аванса по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Югстрой Регион» обратилось в суд с исковым заявлением к Гнилицкому А.С. о взыскании денежных средств (неосвоенный аванс) по договору подряда в размере <данные изъяты> в связи с расторжением данного Договора; расходов по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты>; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты>

В обоснование заявленных требований истец указал, что между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Югстрой Регион» (далее – Заказчик) и ИП Гнилицким А.С. (далее – Подрядчик) (согласно выписке из ЕГРИП Индивидуальный предприниматель Гнилицкий А.С. - ДД.ММ.ГГГГ прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения) заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Договор), по которому Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по ограждению спортивных площадок, согласно Приложению №, на Объекте: «Многоквартирные жилые дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых на период проведения XXII Олимпийский зимних игр 2014 года в <адрес> (проектные и изыскательские работ, строительство) Площадка № «Жилой кварта в селе <адрес>.».

Согласно п. 4.1. Договора Заказчик осуществляет авансовый платеж по настоящему Договору в размере 100% от стоимости материалов и 50% от стоимости работ, что составляет <данные изъяты> (НДС не облагается), на основании выставленного счета Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В соответствии с платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Заказчик осуществил авансовый платеж.

Согласно п. 5.1. Договора 5.1. Работы по Договору, должны быть полностью выполнены и сданы Заказчику в течение 32 (тридцати двух) рабочих дней, со дня зачисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Договор Ответчиком не исполнялся, акты выполненных работ не направлялись и не подписывались, в связи с чем Истец был вынужден направить в адрес Ответчика Уведомление о расторжении указанного Договора в одностороннем порядке.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в адрес Ответчика, указанный реквизитах Договора, направлено Уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № № о расторжении указанного Договора в одностороннем порядке и предложением осуществить возврат перечисленных и неосвоенных денежных средств в размере <данные изъяты>, которое направлено почтовым отправлением (№), срок хранения которого истек ДД.ММ.ГГГГ.

Статьей 27 Договора предусмотрены основания для одностороннего отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. Так п. 27.1. Договора предусмотрено основание для отказа «в случаях, когда Подрядчик:

- допустил нарушение сроков начала/окончания выполнения Работ, установленных Договором более чем на 10 календарных дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.».

Также п. 27.2. Договора предусмотрено, что перечисленный Заказчиком аванс возвращается Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора /расторжении Договора, направленного посредством электронной почты Заказчика, с последующим направлением оригинала.

В соответствии с п.22.1. Договора Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 1 (одного) дня и приостановить работу до получения указаний от Заказчика при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный ст. 5 Договора (сильный дождь, штормовой ветер свыше 12 м/сек, отсутствие строительной готовности).

В адрес ООО «СЗ «Югстрой Регион» подобных предупреждений не поступало, оснований для неисполнения Договора со стороны Подрядчика не усматривается.

Гнилицкий А.С. обязан перечислить (вернуть) на расчетный счет Общества денежные средства в размере <данные изъяты>, которые были перечислены в качестве авансового платежа на расчетный счет ИП Гнилицкого А.С.

Также, в связи с просрочкой возврата неосвоенного аванса в размере <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ прибыло уведомление в место вручения + 5 рабочих дней) подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ за каждый день, вплоть до фактического исполнения требования. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> Невыполнение требований истца в досудебном порядке послужило причиной обращения истца с настоящим иском в суд в защиту нарушенного права.

Представитель истца ООО «СЗ «Югстрой Регион» по доверенности Батлук А.В. в судебном заседании, настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Ответчик ИП Гнилицкий А.С., в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, о причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося участника.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Защита гражданских прав осуществляется способами, закрепленными в статье 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом. Способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения. Необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является обеспечение восстановления нарушенного права (пункт 1 статьи 1 ГК РФ).

Частью 1 статьи 8 ГК РФ установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязательства.

Согласно пункту 2 статьи 308 ГК РФ, каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон согласно пункту 3 статьи 308 ГК РФ.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Также, ст. 329 ГК РФ предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии с ч. 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик - создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ об обязательствах и их исполнении» разъяснено, что в силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от исполнения договора может быть осуществлено управомоченной стороной путем соответствующего уведомления другой стороны. Договор изменяется или прекращается с момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам ст. 165.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с чч.1-2 ст. 715 ГК РФ Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Пунктом 1 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что положения п. 4 ст. 453 ГК РФ позволяют истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

Судом установлено, что между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Югстрой Регион» (далее – Заказчик) и ИП Гнилицким А.С. (далее – Подрядчик) (согласно выписке из ЕГРИП Индивидуальный предприниматель Гнилицкий А.С. - ДД.ММ.ГГГГ прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения) заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Договор), по которому Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по ограждению спортивных площадок, согласно Приложению №, на Объекте: «Многоквартирные жилые дома для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых на период проведения XXII Олимпийский зимних игр 2014 года в <адрес> (проектные и изыскательские работ, строительство) Площадка № «Жилой кварта в селе <адрес>.».

В соответствии с п. 4.1 Договора, Заказчик осуществляет авансовый платеж по настоящему Договору в размере 100% от стоимости материалов и 50% от стоимости работ, что составляет <данные изъяты>, на основании выставленного счета Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

В соответствии с платежными поручениями от № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> заказчик осуществил авансовый платеж на расчетный счет Гнилицкого А.С. №.

Согласно п. 5.1. Договора, работы по Договору должны быть полностью выполнены и сданы Заказчику в течение 32 (тридцати двух) рабочих дней, со дня зачисления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, то есть в срок до 03.08.2022 года.

В соответствии с п.22.1. Договора Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 1 (одного) дня и приостановить работу до получения указаний от Заказчика при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг либо создают невозможность их завершения в срок, определенный ст. 5 Договора (сильный дождь, штормовой ветер свыше 12 м/сек, отсутствие строительной готовности).

В адрес ООО «СЗ «Югстрой Регион» подобных предупреждений не поступало, доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

Статьей 27 Договора предусмотрены основания для одностороннего отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

Так п. 27.1. Договора предусмотрено основание для отказа «в случаях, когда Подрядчик:

- допустил нарушение сроков начала/окончания выполнения Работ, установленных Договором более чем на 10 календарных дней, по причинам, не зависящим от Заказчика.».

Также п. 27.2. Договора предусмотрено, что перечисленный Заказчиком аванс возвращается Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об отказе от исполнения Договора /расторжении Договора, направленного посредством электронной почты Заказчика, с последующим направлением оригинала.

Поскольку, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, Договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Ответчиком не исполнен, истец ООО «СЗ «Югстрой Регион» за исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес ответчика Гнилицкого А.С. уведомление о расторжении указанного Договора в одностороннем порядке и возврате аванса в размере <данные изъяты>, ответ на которое не последовал, условия договора не исполнены.

Поскольку доказательств, свидетельствующих о соблюдении ответчиком порядка сдачи результата работ заказчику и их приемке истцом, материалы дела не содержат, ответчиком доказательств соблюдения условий договора не представлено, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании суммы неотработанного аванса в размере <данные изъяты> подлежат удовлетворению.

Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> суд исходит из следующего.

Согласно ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором, (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ).

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Согласно представленного истцом расчету задолженности следует, что что проценты за пользование чужими денежными средствами за период с период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год составили <данные изъяты>.

Расчет судом проверен, признан обоснованным и арифметически верным, ответчиком данный расчет не оспорен, контррасчета суду не предоставлено.

Поскольку ответчик Гнилицкий А.С. неправомерно удерживают денежные средства, причитающиеся истцу по договору подряда, следовательно, с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в заявленном истцом размере <данные изъяты>.

В соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Представленными доказательствами подтверждаются расходы, понесенные истцом по оплате государственной пошлины в размере <данные изъяты> (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ), которые подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>) ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ «░░░░░░░ ░░░░░░» (░░░ №, ░░░ №, ░░░░ №) ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>; ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>.

░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ 17 ░░░░░░ 2024 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: