Решение от 30.01.2019 по делу № 33-1313/2019 от 17.01.2019

Судья Кукленко С.В. Дело № 33-1313/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

30 января 2019г. г. Ростов-на-Дону

Судебная коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда в составе председательствующего Зинкиной И.В.

судей Власовой А.С., Семеновой О.В.

при секретаре Шерстобитовой Е.С.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ванян Мальвины Владимировны к ООО «Мастер Билдс», третьи лица: Чаплыгина Александра Александровна, Чаплыгин Андрей Владимирович о взыскании неустойки по договору долевого участия в строительстве по апелляционным жалобам Ванян Мальвины Владимировны, ООО «Мастер Билдс» на решение Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 11 октября 2018г. Заслушав доклад судьи Зинкиной И.В., судебная коллегия

установила:

Ванян М.В. обратилась в суд с иском к ООО «Мастер Билдс», третьи лица: Чаплыгина А.А., Чаплыгин А.В. о взыскании неустойки по договору долевого участия в строительстве, ссылаясь на нарушение ответчиком обязательств по своевременной передаче истцу квартиры по указанному договору.

Право требования по договору участия в долевом строительстве перешло к истцу на основании договора уступки права от 20.08.2016 года, заключенного с Чаплыгиной А.А.

По договору участия в долевом строительстве от 27.07.2016 года, заключенному между ответчиком и Чаплыгиной А.А. в лице Чаплыгина А.В., ООО «Мастер Билдс» обязался в предусмотренный Договором срок своими и (или) привлеченными силами построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН. Объектом долевого строительства являлась однокомнатная квартира под проектным номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, общей площадью по проекту - 30,03 кв.м., расположенная на 2-м этаже Многоквартирного дома, цена объекта составляла 1 354 320 руб. ООО «Мастер Билдс» обязался завершить строительство (создание) Многоквартирного дома и ввести его в эксплуатацию в срок не позднее 31 декабря 2016 года и передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства по акту приема-передачи в течение двух месяцев с даты ввода в эксплуатацию Многоквартирного дома, то есть не позднее 01 марта 2017г.

На дату подачи искового заявления ООО «Мастер Билдс» свои обязательства по Договору по передаче объекта долевого строительства не исполнило. Строительство дома не завершено.

На основании изложенного, с учетом уточнения исковых требований, истец просила суд взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 320 522,40 рублей, исходя из периода просрочки с 13.10.2017г. по 04.10.2018г., штраф в размере 160 261,20 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Решением Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 11 октября 2018 года исковые требования удовлетворены в части. Взысканы с ООО «Мастер Билдс» в пользу Ванян М.В. неустойка в размере 8 125,92 рублей, компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 4562,96 рублей, а всего: 13 688,80 рублей.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

Взыскана с ООО «Мастер Билдс» в доход местного бюджета государственная пошлина в размере 700 рублей.

Не согласившись с решением суда, Ванян М.В. и ООО «Мастер Билдс» обратились с апелляционными жалобами.

    В своей апелляционной жалобе Ванян М.В. считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении ее исковых требований в полном объеме.

Апеллянт указывает, что обеспечительные меры в виде запрета строительства были отменены судом 08.02.2017г. и с этого момента ответчик мог продолжать строительство дома. Полагает, что наличие судебного процесса форс-мажорным обстоятельством не является.

Кроме того, ответчик не информировал истца об указанных обстоятельствах и о переносе в связи с этим сроков исполнения своих обязательств.

В своей апелляционной жалобе ООО «Мастер Билдс» считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, просит его отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Апеллянт указывает на то, что по смыслу ст. 8 Закона № 214-ФЗ именно получение разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию определяет начало течения срока передачи объекта участнику долевого строительства, нарушение которого влечет за собой ответственность, предусмотренную Законом.

11 октября 2018 года ООО «Мастер Билдс» было получено разрешение на ввод указанного многоквартирного дома в эксплуатацию. Именно с этого дня необходимо исчислять срок для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства.

Получить разрешение на ввод в эксплуатацию ООО «Мастер Билдс» ранее не могло в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы: наличия спора в суда о сносе многоквартирного дома и принятия судом мер по обеспечению иска в виде запрета строительных работ. Указанный запрет был отменен судом только 08.02.2017г.

Фактически же ООО «Мастер Билдс» получило право распоряжаться деньгами дольщиков и вкладывать их в строительство многоквартирного жилого дома только после отмены судебного решения о сносе, то есть после 28.08.2017 года.

Таким образом, квартира истцу не была передана в сроки, указанные в договоре участия в долевом строительстве, в силу наличия уважительных причин невозможности передачи квартиры в срок. При таких обстоятельствах неустойка, штраф, а также компенсация морального вреда взысканию не подлежали, так как срок для передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства следует считать, по мнению апелянта, с 11 октября 2018 года.

Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя ООО «Мастер Билдс» Калиманову О.А., судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных положениями статьи 330 ГПК РФ, для отмены решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела, 27.07.2016г. между ответчиком и Чаплыгиной А.А. в лице Чаплыгина А.В. был заключен договор НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН участия в долевом строительстве.

20.08.2016 года между Чаплыгиной А.А. и истцом заключен договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве.

В соответствии с п.п. 1.1., 1.2., 2.1. Договора НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН ООО «Мастер Билдс» обязался в предусмотренный Договором срок своими и (или) привлеченными силами построить (создать) многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, на земельном участке с кастровым номером: НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН.

В соответствии с п. 2.2. Договора НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, Объектом долевого строительства в соответствии с проектной документацией являлась - однокомнатная квартира под проектным номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, общей площадью по проекту - 30,03 кв.м., расположенная на 2-м этаже Многоквартирного дома.

В соответствии с п. 3.1. Договора НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН цена Объекта долевого строительства – составляла 1 354 320 руб.

В соответствии с п. 5.1. Договора ООО «Мастер Билдс» обязался завершить строительство (создание) Многоквартирного дома и ввести его в эксплуатацию в срок не позднее 31 декабря 2016 года.

В соответствии с п. 5.1. Договора ООО «Мастер Билдс» обязался передать объект долевого строительства Участнику долевого строительства по акту приема-передачи в течение двух месяцев, с даты ввода в эксплуатацию Многоквартирного дома.

Таким образом, исходя из условий Договора, ООО «Мастер Билдс» обязано было передать Объект долевого строительства не позднее 01 марта 2017 г.

На дату подачи искового заявления - 16.04.2018г., ООО «Мастер Билдс» свои обязательства по Договору по передаче объекта долевого строительства не исполнило.

Строительство дома не завершено.

26.02.2018 года истец обратился к ответчику с претензией, в которой просил выплатить неустойку за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства. Однако ответ на претензию не получен, требования истца ответчиком в добровольном порядке не исполнены.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылается на то, что имели место обстоятельства непреодолимой силы, которые исключают ответственность ответчика за нарушение условий договора долевого участия в части соблюдения сроков окончания строительства и передачи объекта истцу.

В производстве Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону находилось гражданское дело по иску ФИО9, ФИО10, ФИО11 к ООО «Мастер Билдс» о сносе многоквартирного дома.

Определением Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 03.08.2016г. в рамках гражданского дела по иску ФИО9, ФИО10, ФИО11 к ООО «Мастер Билдс» о сносе многоквартирного дома были применены обеспечительные меры в виде запрета ООО «МастерБилдс» производства строительных работ, на основании которого 16.09.2016г. было возбуждено исполнительное производство.

Решением Первомайского районного суда г.Ростова-на-Дону от 23.01.2017 иск был удовлетворен, на ООО «МастерБилдс» была возложена обязанность по сносу многоквартирного дома по АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН.

Впоследствии определением Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 23.01.2017 были отменены обеспечительные меры, определение суда вступило в законную силу 08.02.2017г.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 28.08.2017 решение Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 23.01.2017 отменено, постановлено новое решение, которым в удовлетворении иска о сносе многоквартирного дома отказано.

Разрешая заявленные исковые требования, суд первой инстанции руководствовался положениями ст.4,6,8,10,12,16 Закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», ст.401 ГК РФ, п.5,8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», ст.401,431, п.2 ст.330 ГК РФ, и исходил из отсутствия вины ответчика в нарушении условий Договора относительно сроков строительства и передачи Объекта долевого строительства истцу до 22.09.2018г., поскольку указанное нарушение сроков обусловлено наличием гражданского спора в суде, применением обеспечительных мер в виде запрета на производство строительных работ, с постановлением решения суда о сносе, отмененным 28.08.2017г.

Указанные обстоятельства суд отнес к обстоятельствам непреодолимой силы, перечень которых не является исчерпывающим.

Ответчик был лишен объективной возможности принятия всех необходимых мер для обеспечения условий строительства в установленные сроки, разрешение гражданского спора по иску третьих лиц не зависело от воли застройщика, на которого возложена обязанность по исполнению запрета на строительство, наложенных определением суда. Застройщик не мог избежать либо повлиять на возможность обращения третьих лиц в суд с иском о сносе, который был признан судом апелляционной инстанции необоснованным.

Следовательно, учитывая, что обстоятельства непреодолимой силы имели место в период с 03.08.2016 года до 28.08.2017 года (дата вынесения апелляционного определения об отмене решения суда от 23.01.2017 года о сносе многоквартирного дома), то срок исполнения обязательства подлежит переносу на период действия обстоятельств непреодолимой силы (период с 03.08.2016 года по 28.08.2017 года составляет 1 год и 25 дней) с 31.03.2017 года на 22.09.2018 года.

Таким образом, исковые требования истца подлежат удовлетворению в части, поскольку на момент рассмотрения данного гражданского дела спорный объект строительством не завершен и не передан истцу.

Суд произвел расчет подлежащей взысканию с ответчика неустойки: 1354 320 рублей (цена объекта долевого строительства) х 12 дней (срок просрочки с 22.09.2018 по 04.10.2018) х 7,50% (ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ с 17.09.2018, т.е. действующая на момент исполнения обязательства) / 300 х 2 = 8 125,92 рублей.

Установив, что действиями ответчика нарушены права истца как потребителя, суд на основании положений ст.15, ч.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя.

С такими выводами суда первой инстанции судебная коллегия соглашается.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу п. 1 ст. 4 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» по договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Согласно п. 1 ст. 6 названного Закона Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Россий░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░) ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ (░. 2 ░░. 6).

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 10 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ № 214-░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░, ░░░░) ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░: ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░. ░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ 28 ░░░░░░░ 2017 ░░░░.

░░░░░░░ 6.1.4 ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░. 5.1 ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 9.1 ░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░. 9.2 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ (░░░) ░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 2 ░░. 330 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ «░░░░░░ ░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ 11.10.2018░., ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.12, 56, 67 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.67 ░░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 328 - 330 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░-░░-░░░░ ░░ 11 ░░░░░░░ 2018░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ «░░░░░░ ░░░░░» – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 01 ░░░░░░░ 2019 ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░