Решение от 30.06.2020 по делу № 2-465/2020 от 03.12.2019

Гр. дело __

__

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 июня 2020г.                                                                                                            г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г. Новосибирска

в с о с т а в е:

Судьи                                                                               Пащенко Т.А.

при ведении протокола помощником судьи                        Лангер Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АПР к АПР о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, убытков, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

    Истец обратился в суд с указанным иском, просит расторгнуть договор подряда на выполнение работы (с физическим лицом) от xx.xx.xxxx., взыскать с ответчика в пользу истца __. денежных средств, переданных по расписке от xx.xx.xxxx., неустойку по договору в сумме __., расходы по найму жилого помещения в сумме __ расходы по уплате государственной пошлины __

    В обоснование требований ссылается на то, что xx.xx.xxxx. между истцом и ответчиком заключен договор подряда на выполнение работ (с физическим лицом), предмет договора – ремонтно-строительные работы в жилом помещении, окончание работ xx.xx.xxxx., стоимость оказания услуг/выполнения работ определялась исходя из фактического объема выполненных исполнителем и принятых заказчиком работ на основании расценок исполнителя.

Истец (заказчик) поручил и обязался принять и оплатить, а ответчик (исполнитель) обязался выполнить ремонтно-строительные работы на объекте по адресу: ...

Истец по расписке от xx.xx.xxxx. передал ответчику __. для закупки материалов и организации ремонтно-строительных работ по указанному адресу..

Однако, ответчик так и не приступил к исполнению работ, не закупил и не завез на объект строительные материалы.

Согласно п. 6.2 договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Размер неустойки на основании ст. 395 ГК РФ за период с xx.xx.xxxx. составил __

Истец направлял ответчику претензию, которая оставлена без внимания.

По вине ответчика в связи с невыполнением им своих обязательств, был сорван срок въезда семьи истца в дом, истцом вынужденно понесены расходы по найму жилья для семьи истца – истца, жены, двух дочерей    , в сумме __

__ ремонтных работ на объекте ответчик завершит в срок до xx.xx.xxxx. Представил письменные пояснения по иску в части требования о взыскании расходов по аренде квартиры __

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен __

    Суд, выслушав истца, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что исковые требования являются обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению.

      В соответствии со ст.307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч.1 ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ч.1 ст.702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ч. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В силу ч. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Судом установлено следующее:

xx.xx.xxxx. между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) заключен договор подряда на выполнение работ (с физическим лицом), по условиям которого исполнитель обязался по заданию заказчика выполнить в пользу заказчика ремонтно-строительные работы по адресу: ... заказчик обязался принять оказанные услуги и результаты выполненных работ и оплатить их, срок оказания услуг xx.xx.xxxx., что следует из доводов иска, материалов дела xx.xx.xxxx) и в ходе рассмотрения дела не оспорено

Согласно расписке от xx.xx.xxxx., истец передал ответчику __. для закупки материалов и организации ремонтно-строительных работ по указанному адресу (__

Как следует из пояснений истца, при составлении расписки от xx.xx.xxxx. стороны договорились о том, что закупку материалов и организацию ремонтных работ на объекте ответчик завершит в срок до xx.xx.xxxx

Как следует из доводов истца, до настоящего времени ответчик взятые на себя обязательства не исполнил, к выполнению работ не приступил, работ на объекте не произвел, отчет о приобретении материалов не предоставил, иных доказательств ответчиком не представлено.

Истец направлял в адрес ответчика претензии, в которых предложил вернуть денежные средства по договору, расходы по аренде квартиры, заявил о расторжении договор подряда __

В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, поскольку ответчик до настоящего времени не исполнял взятые на себя обязательства, к работам не приступил, никаких работ не произвел, материалы не приобрел, что свидетельствует о нарушении подрядчиком условий договора, которые носят существенный характер и могут послужить достаточным основанием для расторжения договора, суд считает возможным удовлетворить требование АПР и расторгнуть договор подряда на выполнение работ (с физическим лицом) от __., заключенный между АПР и АПР.

    С учетом установленных судом обстоятельств, на основании указанных норм закона, учитывая факт расторжения договора между сторонами и неисполнение ответчиком перед истцом обязательств по договору, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию уплаченные по договору денежные средства в __

Согласно п. 6.2 договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

В силу ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

__

__

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

__

__

Сам по себе факт аренды истцом квартиры в названный период не подтверждает несение истцом соответствующих убытков именно в целях восстановления нарушенного ответчиком права, в результате нарушения ответчиком срока выполнения работ по договору.

Следовательно, данное требование удовлетворению не подлежит.

На основании ст. 98 ГПК РФ, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины по делу пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 7 771,10руб..

Руководствуясь ст. ст. 194-199,233-237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

    ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ __

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ xx.xx.xxxx, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, - ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░. ░░░░░░░░) ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░                ░░░░░░░            ░.░. ░░░░░░░

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 07.07.2020.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ __ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░░░░░░░░.