Задолженности 
Нахождение в розыске 
Уголовные и гражданские дела 
Арбитражи 
'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20offset='0'%20stop-color='%23e65b29'/%3e%3cstop%20offset='1'%20stop-color='%23d8174e'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3cg%20data-name='Слой%202'%3e%3cg%20data-name='Слой%201'%3e%3cpath%20d='M28.35%2020.83l2.27.28a5.54%205.54%200%200%201-2%203.09%206%206%200%200%201-3.71%201.1%205.93%205.93%200%200%201-4.51-1.75%206.84%206.84%200%200%201-1.67-4.91%207.16%207.16%200%200%201%201.68-5.08%205.7%205.7%200%200%201%204.37-1.81A5.54%205.54%200%200%201%2029%2013.51a7%207%200%200%201%201.65%205v.59H21a5%205%200%200%200%201.21%203.27%203.59%203.59%200%200%200%202.71%201.14%203.36%203.36%200%200%200%202.08-.66%204.22%204.22%200%200%200%201.35-2.02zm-7.21-3.55h7.24a4.4%204.4%200%200%200-.83-2.45%203.37%203.37%200%200%200-2.72-1.27%203.49%203.49%200%200%200-2.55%201%204%204%200%200%200-1.14%202.71zM33.39%2012h10.23v13h-2.2V13.86h-5.83V25H33.4zm13.43%2018l-.24-2.06a4.9%204.9%200%200%200%201.26.19%202.41%202.41%200%200%200%201.16-.25%202%202%200%200%200%20.72-.68%2010.83%2010.83%200%200%200%20.67-1.64q.06-.18.2-.54L45.68%2012H48l2.7%207.51q.52%201.43.94%203a29.54%2029.54%200%200%201%20.9-3L55.36%2012h2.2l-4.94%2013.22a25.88%2025.88%200%200%201-1.23%202.94%204.33%204.33%200%200%201-1.39%201.6%203.17%203.17%200%200%201-1.81.51%204.43%204.43%200%200%201-1.37-.27zm11.42-18h10.53v1.82H64.6V25h-2.19V13.86h-4.17zM79%2023.4a8.18%208.18%200%200%201-2.35%201.47%206.79%206.79%200%200%201-2.42.43%204.71%204.71%200%200%201-3.28-1%203.45%203.45%200%200%201-1.15-2.67%203.55%203.55%200%200%201%20.43-1.74%203.59%203.59%200%200%201%201.14-1.26%205.34%205.34%200%200%201%201.63-.77%2015.75%2015.75%200%200%201%202-.33%2020%2020%200%200%200%203.92-.76v-.57a2.43%202.43%200%200%200-.62-1.89%203.68%203.68%200%200%200-2.5-.74%203.88%203.88%200%200%200-2.29.54A3.32%203.32%200%200%200%2072.37%2016l-2.15-.29a5.32%205.32%200%200%201%201-2.23%204.23%204.23%200%200%201%201.94-1.31%208.67%208.67%200%200%201%202.94-.46%207.8%207.8%200%200%201%202.7.39%203.56%203.56%200%200%201%201.53%201%203.45%203.45%200%200%201%20.68%201.5%2012.39%2012.39%200%200%201%20.11%202v2.93a31.26%2031.26%200%200%200%20.14%203.88%204.89%204.89%200%200%200%20.52%201.59h-2.29a4.66%204.66%200%200%201-.49-1.6zm-.18-4.91a16.15%2016.15%200%200%201-3.59.83%208.21%208.21%200%200%200-1.92.44%201.92%201.92%200%200%200-.46%203.24%202.87%202.87%200%200%200%201.95.59%204.52%204.52%200%200%200%202.26-.59%203.42%203.42%200%200%200%201.45-1.52%205.3%205.3%200%200%200%20.35-2.2zM84.53%2012h2.2v11.19h6.08V12H95v11.19h1.42v5.48h-1.81V25H84.53V12zm14.28%200H101v9.89l6.1-9.89h2.37v13h-2.2v-9.83L101.18%2025h-2.37V12zM123%2012v13h-2.2v-5.05h-1.27a3.84%203.84%200%200%200-1.73.3%206.42%206.42%200%200%200-1.65%201.92L114.23%2025h-2.72l2.37-3.49A3.78%203.78%200%200%201%20116%2019.7a4.19%204.19%200%200%201-2.79-1.35%203.85%203.85%200%200%201-.91-2.53%203.48%203.48%200%200%201%201.19-2.73A5.06%205.06%200%200%201%20117%2012h6zm-2.18%201.82h-3.12a3.61%203.61%200%200%200-2.53.61%202%202%200%200%200-.57%201.43%201.88%201.88%200%200%200%20.84%201.7%205.77%205.77%200%200%200%203%20.54h2.43v-4.24z'/%3e%3cpath%20d='M0%2012.66h3.85v12.11H0z'%20fill='%23c91d44'/%3e%3cpath%20d='M7.43%200H0v3.85h7.43a4.4%204.4%200%201%201%200%208.81H0l3.85%203.85h3.58A8.26%208.26%200%200%200%207.61%200z'%20fill='url(%23a)'/%3e%3cpath%20d='M12.39%2016.51a9.57%209.57%200%200%201-4.26%201.35l3.21%206.91h5l-3.84-8.26z'%20style='isolation:isolate'%20fill='%23423e3e'%20opacity='.2'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
УЛЬЯНОВСКРР™ ОБЛАСТНОЙ РЎРЈР”
Судья Матвеева Л.Н. Дело № 33-1532/2019
Рђ Рџ Р• Р› Р› РЇ Р¦ Р Рћ Рќ Рќ Рћ Р• Рћ Рџ Р Р• Р” Р• Р› Р• Рќ Р Р•
город Ульяновск 16 апреля 2019 года
Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Лифановой З.А.,
судей Старостиной Р.Рњ., Гурьяновой Рћ.Р’.,
при секретаре Абросимовой А.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя Додоновой Анастасии Аркадьевны – Кучембаева Алмаза Наземетдиновича на решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 06 декабря 2018 года, с учетом определения суда от 29 января 2019 года об исправлении описки, по которому постановлено:
РІ удовлетворении исковых требований Додоновой Анастасии Аркадьевны Рє РћРћРћ В«Рверест» РѕР± обращении взыскания РЅР° заложенное имущество, регистрации права собственности РЅР° объект незавершенного строительства отказать.
Заслушав доклад СЃСѓРґСЊРё Старостиной Р.Рњ., пояснения представителя Додоновой Рђ.Рђ. – Юсупова Рљ.Рђ., поддержавшего РґРѕРІРѕРґС‹ жалобы, судебная коллегия
РЈ РЎ Рў Рђ Рќ Рћ Р’ Р Р› Рђ:
Додонова Рђ.Рђ. обратилась РІ СЃСѓРґ СЃ РёСЃРєРѕРј Рє обществу СЃ ограниченной ответственностью В«Рверест» (далее – РћРћРћ В«Рверест») РѕР± обращении взыскания РЅР° заложенное имущество, регистрации права собственности РЅР° объект незавершенного строительства.
В обоснование исковых требований указала, что 22.01.2018 между сторонами был заключен договор № *** долевого участия в строительстве многоквартирного дома, согласно которому ответчик обязался в срок до 20.03.2018 передать истцу объект долевого строительства – однокомнатную квартиру № *** в доме № *** по ул.К*** в г.У***.
Предметом залога является земельный участок по адресу: г.У***, ул.К***, ***, кадастровый номер ***, и объект незавершенного строительства.
Решением Засвияжского районного СЃСѓРґР° РіРѕСЂРѕРґР° Ульяновска РѕС‚ 19.09.2018 РґРѕРіРѕРІРѕСЂ в„– *** РѕС‚ 22.01.2018 расторгнут, РІ ее (Додоновой Рђ.Рђ.) пользу СЃ РћРћРћ В«Рверест» взысканы уплаченные РїРѕ РґРѕРіРѕРІРѕСЂСѓ денежные средства РІ СЃСѓРјРјРµ 1 000 000 СЂСѓР±., проценты Р·Р° пользование денежными средствами СЃ 01.02.2018 РїРѕ 19.09.2018 РІ СЃСѓРјРјРµ 87 500 СЂСѓР±., компенсация морального вреда 15 000 СЂСѓР±., штраф 100 000 СЂСѓР±.
Просила обратить взыскание РЅР° земельный участок, расположенный РїРѕ адресу: Рі.РЈ***, СѓР».Рљ***, ***, кадастровый номер ***, Р° также РЅР° объект незавершенного строительства; зарегистрировать право собственности РћРћРћ В«Рверест» РЅР° объект незавершенного строительства, расположенного РЅР° указанном земельном участке.
РЎСѓРґРѕРј Рє участию РІ деле РІ качестве третьих лиц, РЅРµ заявляющих самостоятельных требований относительно предмета СЃРїРѕСЂР°, привлечены: УФССПА РїРѕ Ульяновской области, РџРђРћ «Сбербанк Р РѕСЃСЃРёРёВ», РћРћРћ РЎРћ «ВЕРНА», РћРћРћ «Страховая компания «Респект», РФНС Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕ Ленинскому району Рі.Ульяновска, РФНС Р РѕСЃСЃРёРё РїРѕ Засвияжскому району Рі.Ульяновска, Банк Р’РўР‘ (РџРђРћ), Министерство промышленности, строительства, жилищно - коммунального комплекса Рё транспорта Ульяновской области, РЈР Рћ ФСС, Мусаткин Р®.Рќ., Пустовой Р’.Р’., Ермилов Рђ.РЎ., Зотова Рњ.Р›., Немытов РЎ.Рђ., Лагушкин Рђ.Р’,, РЎРєРѕРјРѕСЂРѕС…РѕРІ Рђ.РЎ., Коротков Р .Р’., Немцев Р.Рћ., Паклин Р•.Р’,, Астапова Р.Р., Севостьянова Рђ.Рђ., Горбунова Рќ.Рђ., Ермилова Рљ.Р’., Р РѕРґРёРѕРЅРѕРІ Рђ.Р“., Рванова Рђ.Р“., Рванов Р”.Рђ., Горбунова Рќ.Рђ.
Рассмотрев заявленные требования по существу, суд принял вышеприведенное решение.
В апелляционной жалобе представитель Додоновой А.А. – Кучембаев А.Н. просит решение суда отменить, принять новое решение об удовлетворении исковых требований.
В обоснование доводов жалобы указывает, что суд не правильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела. Считает ошибочным вывод суда, что обращение взыскания на право аренды земельного участка, на котором должен быть возведен многоквартирный жилой дом и на незавершенный строительством жилой дом, расположенный на этом земельном участке, не будет соответствовать пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом отмечает, что земельный участок находится у застройщика в собственности, а указанные в иске нормы права не ставят обращение взыскания в зависимость от наличия других дольщиков.
Кроме того, указывает, что суд неправильно применил часть 1 статьи 14 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Поясняет, что нарушение срока передачи квартиры было установлено вступившим в законную силу решением Засвияжского районного суда города Ульяновска от 19.09.2018 по делу №2-3158/2018. Шестимесячный срок передачи застройщиком объекта долевого строительства истек.
Полагает, что суд ошибочно посчитал доказанными обстоятельства, не имеющие значение для дела, а именно: возобновление строительства многоквартирного дома. В качестве доказательства указано, что 29.11.2018 заключен договор подряда на выполнение работ по утеплению чердака и устройству кровли, однако доказательств исполнения данного договора в материалах дела нет.
Отмечает, что суд в решении ссылается на то, что по исполнительному листу взыскателя Додоновой А.А. были объявлены - запрет на совершение регистрационных действий, а также действий по исключению из государственного реестра, а также регистрации ограничений и обременений в отношении объектов долевого строительства – двух квартир.
Однако реализация в уплату долга прав требований на отдельные квартиры существенно нарушает баланс интересов, ввиду незначительной стоимости квартиры в доме.
Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся участников процесса, извещенных о времени и месте судебного разбирательства судом апелляционной инстанции надлежащим образом.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
В соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе.
РР· материалов дела следует, что 22.01.2018 между Додоновой Рђ.Рђ. Рё РћРћРћ В«Рверест» был заключен РґРѕРіРѕРІРѕСЂ долевого участия РІ строительстве многоквартирного РґРѕРјР° в„– ***, согласно которому ответчик обязался РІ СЃСЂРѕРє РґРѕ 20.03.2018 передать истцу объект долевого строительства - однокомнатную квартиру в„– *** РІ РґРѕРјРµ в„– *** РїРѕ СѓР».Рљ*** РІ Рі.РЈ***. Предметом залога является земельный участок РїРѕ адресу: Рі.РЈ***, СѓР».Рљ***, ***, кадастровый номер *** Рё объект незавершенного строительства.
18.08.2016 РћРћРћ В«Рверест» выдано разрешение РЅР° строительство в„– *** многоквартирного жилого РґРѕРјР° РїРѕ вышеуказанному адресу. РЎСЂРѕРє действия разрешения РґРѕ 20.06.2017. Действие разрешения неоднократно продлевалось: РґРѕ 20.03.2018, РґРѕ 01.10.2018, РґРѕ 05.02.2019, РґРѕ 01.03.2019.
Решением Засвияжского районного СЃСѓРґР° РіРѕСЂРѕРґР° Ульяновска РѕС‚ 19.09.2018 РґРѕРіРѕРІРѕСЂ долевого участия РІ строительстве многоквартирного РґРѕРјР° в„– *** РѕС‚ 22.01.2018, заключенный между Додоновой Рђ.Рђ. Рё РћРћРћ В«Рверест», расторгнут, РІ пользу Додоновой Рђ.Рђ. СЃ РћРћРћ В«Рверест» взысканы уплаченные РїРѕ РґРѕРіРѕРІРѕСЂСѓ денежные средства РІ СЃСѓРјРјРµ 1 000 000 СЂСѓР±., проценты Р·Р° пользование денежными средствами СЃ 01.02.2018 РїРѕ 19.09.2018 - 87 500 СЂСѓР±., компенсация морального вреда - 15 000 СЂСѓР±., штраф - 100 000 СЂСѓР±.
Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства и пришел к верному выводу о том, что оснований, предусмотренных законом для удовлетворения требований Додоновой А.А., не имеется.
С такими выводами районного суда судебная коллегия соглашается.
Выводы суда мотивированы, соответствуют собранным по делу доказательствам и оснований для признания их неправильными не имеется.
Так, согласно части 1 статьи 13 Федерального Закона № 214-ФЗ в обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору участия в долевом строительстве с момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, земельный участок, принадлежащий застройщику на праве собственности, или право аренды, право субаренды на указанный земельный участок и строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости.
РСЃС…РѕРґСЏ РёР· смысла приведенной РЅРѕСЂРјС‹ применительно Рє данному СЃРїРѕСЂСѓ, ипотека права аренды земельного участка, объект незавершенного строительства РЅР° этом участке, регистрируется РЅРµ РІ отношении каждого конкретного участника долевого строительства (лично), Р° РІ отношении неограниченного РєСЂСѓРіР° лица - всех (любых) участников долевого строительства многоквартирного РґРѕРјР°, создаваемого РЅР° соответствующем земельном участке. Запись РѕР± ипотеке вносится РІ ЕГРП РїСЂРё государственной регистрации первого РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° участия РІ долевом строительстве, Рё каждый новый участник долевого строительства РЅРµ является последующим залогодержателем РїРѕ отношению Рє участнику долевого строительства, чей РґРѕРіРѕРІРѕСЂ участия РІ долевом строительстве был зарегистрирован первым, то есть РІСЃРµ участники долевого строительства являются созалогодержателями.
При таких обстоятельствах, учитывая, что в отношении ответчика не начата процедура банкротства, а в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» договор долевого участия прекратил свое действие в связи с его расторжением истицей в одностороннем порядке, обращение взыскания на право аренды земельного участка, на котором должен быть возведен многоквартирный жилой дом и на незавершенный строительством жилой дом, на этом земельном участке, в пользу истицы, по мнению судебной коллегии, не будет соответствовать пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации основным началам гражданского законодательства, в частности равенству участников регулируемых отношений, неприкосновенности собственности, поскольку повлечет нарушение прав, ответчика как застройщика на исполнение обязательств перед другими дольщиками, так и нарушение прав дольщиков по договорам участия в долевом строительстве с ответчиком.
Также, в силу части 1 статьи 14 вышеуказанного Закона взыскание на предмет залога может быть обращено не ранее, чем через шесть месяцев после наступления предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства, либо прекращения или приостановления строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства.
Таким образом, как верно отмечено судом первой инстанции, для удовлетворения требований об обращении взыскания на предмет залога требуется установить факт прекращения или приостановления строительства, наличие при этом обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан участнику долевого строительства, а также факт истечения 6 месяцев после прекращения или приостановления строительства.
Как следует РёР· материалов дела, СЃ августа 2018 РіРѕРґР° строительство многоквартирного РґРѕРјР° было приостановлено РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ отсутствием финансирования. Вместе СЃ тем, 29.11.2018 РћРћРћ В«Рверест» был заключен РґРѕРіРѕРІРѕСЂ РїРѕРґСЂСЏРґР° в„– *** РЅР° выполнение работ РїРѕ утеплению чердака Рё устройству кровли, 20.11.2018 заключен РґРѕРіРѕРІРѕСЂ РЅР° охрану объекта.
Таким образом, строительство многоквартирного дома было возобновлено.
Согласно ответу, министра Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, вопрос завершения строительства данного многоквартирного дома находится на контроле Правительства Ульяновской области.
░░· ░ѕ░‚░І░µ░‚░° ░Ј░¤░Ў░Ў░џ ░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░░░░ ░ї░ѕ ░Ј░»░Њ░Џ░Ѕ░ѕ░І░Ѓ░є░ѕ░№ ░ѕ░±░»░°░Ѓ░‚░░ ░Ѓ░»░µ░ґ░ѓ░µ░‚, ░‡░‚░ѕ ░ѕ░±░‰░°░Џ ░Ѓ░ѓ░ј░ј░° ░ґ░ѕ░»░і░° ░ћ░ћ░ћ ░«░░І░µ░Ђ░µ░Ѓ░‚░» ░ї░ѕ ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░ѕ░Џ░Ѕ░░░Ћ ░Ѕ░° 22.11.2018 ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░»░Џ░µ░‚ 3 590 415 ░Ђ░ѓ░±. 68 ░є░ѕ░ї.
░░· ░ј░°░‚░µ░Ђ░░░°░»░ѕ░І ░Ѓ░І░ѕ░ґ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░ї░ѕ░»░Ѕ░░░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ї░Ђ░ѕ░░░·░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░° ░ѓ░Ѓ░ј░°░‚░Ђ░░░І░°░µ░‚░Ѓ░Џ, ░‡░‚░ѕ ░ћ░ћ░ћ ░«░░І░µ░Ђ░µ░Ѓ░‚░» ░‡░°░Ѓ░‚░░░‡░Ѕ░ѕ ░ѕ░Ѓ░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░»░Џ░µ░‚ ░ї░ѕ░і░°░€░µ░Ѕ░░░µ ░ґ░ѕ░»░і░ѕ░І ░ї░ѕ ░░░Ѓ░ї░ѕ░»░Ѕ░░░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░ј░ѓ ░ї░Ђ░ѕ░░░·░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░ѓ.
░џ░ѕ░Ѓ░є░ѕ░»░Њ░є░ѓ ░І ░Ѕ░°░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‰░µ░µ ░І░Ђ░µ░ј░Џ ░Ђ░°░±░ѕ░‚░‹ ░ї░ѕ ░Ѓ░‚░Ђ░ѕ░░░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѓ ░ј░Ѕ░ѕ░і░ѕ░є░І░°░Ђ░‚░░░Ђ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ґ░ѕ░ј░° ░І░ѕ░·░ѕ░±░Ѕ░ѕ░І░»░µ░Ѕ░‹, ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░°░Џ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░Џ ░Ѓ░‡░░░‚░°░µ░‚, ░‡░‚░ѕ ░І░‹░І░ѕ░ґ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ї░µ░Ђ░І░ѕ░№ ░░░Ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░†░░░░ ░ѕ░± ░ѕ░‚░є░°░·░µ ░І ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░░ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░ѕ░± ░ѕ░±░Ђ░°░‰░µ░Ѕ░░░░ ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░Џ ░Ѕ░° ░ї░Ђ░°░І░ѕ ░°░Ђ░µ░Ѕ░ґ░‹ ░·░µ░ј░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ѓ░‡░°░Ѓ░‚░є░° ░░ ░ѕ░±░Љ░µ░є░‚ ░Ѕ░µ░·░°░І░µ░Ђ░€░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░‚░Ђ░ѕ░░░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░°, ░Џ░І░»░Џ░µ░‚░Ѓ░Џ ░ї░Ђ░°░І░░░»░Њ░Ѕ░‹░ј.
░’ ░†░µ░»░ѕ░ј, ░ґ░ѕ░І░ѕ░ґ░‹ ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░¶░°░»░ѕ░±░‹ ░ї░ѕ░І░‚░ѕ░Ђ░Џ░Ћ░‚ ░ї░Ђ░°░І░ѕ░І░ѓ░Ћ ░ї░ѕ░·░░░†░░░Ћ ░░░Ѓ░‚░†░°, ░░░·░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░Ѕ░ѓ░Ћ ░І ░…░ѕ░ґ░µ ░Ђ░°░·░±░░░Ђ░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░° ░І ░Ѓ░ѓ░ґ░µ ░ї░µ░Ђ░І░ѕ░№ ░░░Ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░†░░░░, ░Ѓ░І░ѕ░ґ░Џ░‚░Ѓ░Џ ░є ░Ѕ░µ░Ѓ░ѕ░і░»░°░Ѓ░░░Ћ ░Ѓ ░І░‹░І░ѕ░ґ░°░ј░░ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░░ ░Ѕ░µ ░ѓ░є░°░·░‹░І░°░Ћ░‚ ░Ѕ░° ░ѕ░±░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░°, ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░‹░µ ░Ѕ░µ ░±░‹░»░░ ░±░‹ ░ї░Ђ░ѕ░І░µ░Ђ░µ░Ѕ░‹ ░░ ░Ѕ░µ ░ѓ░‡░‚░µ░Ѕ░‹ ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░ї░µ░Ђ░І░ѕ░№ ░░░Ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░†░░░░ ░ї░Ђ░░ ░Ђ░°░Ѓ░Ѓ░ј░ѕ░‚░Ђ░µ░Ѕ░░░░ ░ґ░µ░»░° ░░ ░░░ј░µ░»░░ ░±░‹ ░Ћ░Ђ░░░ґ░░░‡░µ░Ѓ░є░ѕ░µ ░·░Ѕ░°░‡░µ░Ѕ░░░µ ░ґ░»░Џ ░Ђ░°░·░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░ї░ѕ░Ђ░° ░ї░ѕ ░Ѓ░ѓ░‰░µ░Ѓ░‚░І░ѓ, ░І░»░░░Џ░»░░ ░±░‹ ░Ѕ░° ░ѕ░±░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░Њ ░░ ░·░°░є░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░Њ ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░Џ ░»░░░±░ѕ ░ѕ░ї░Ђ░ѕ░І░µ░Ђ░і░°░»░░ ░І░‹░І░ѕ░ґ░‹ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ї░µ░Ђ░І░ѕ░№ ░░░Ѕ░Ѓ░‚░°░Ѕ░†░░░░, ░І ░Ѓ░І░Џ░·░░ ░Ѓ ░‡░µ░ј ░Ѕ░µ ░ј░ѕ░і░ѓ░‚ ░ї░ѕ░І░»░µ░‡░Њ ░ѕ░‚░ј░µ░Ѕ░ѓ ░ѕ░±░¶░°░»░ѓ░µ░ј░ѕ░і░ѕ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░ѓ░ґ░°.
░Ў ░ѓ░‡░µ░‚░ѕ░ј ░░░·░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ, ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░°░Џ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░Џ ░ї░ѕ░»░°░і░°░µ░‚, ░‡░‚░ѕ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ѕ░‚░І░µ░‡░°░µ░‚ ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░Џ░ј ░·░°░є░ѕ░Ѕ░°, ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░ґ░»░Џ ░µ░і░ѕ ░ѕ░‚░ј░µ░Ѕ░‹ ░ї░ѕ ░ґ░ѕ░І░ѕ░ґ░°░ј ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░№ ░¶░°░»░ѕ░±░‹ ░Ѕ░µ░‚.
░ќ░°░Ђ░ѓ░€░µ░Ѕ░░░№ ░Ѕ░ѕ░Ђ░ј ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѓ░Ѓ░ѓ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ї░Ђ░°░І░°, ░І░»░µ░є░ѓ░‰░░░… ░±░µ░·░ѓ░Ѓ░»░ѕ░І░Ѕ░ѓ░Ћ ░ѕ░‚░ј░µ░Ѕ░ѓ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░Џ, ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░ґ░ѕ░ї░ѓ░‰░µ░Ѕ░ѕ ░Ѕ░µ ░±░‹░»░ѕ.
░ ░ѓ░є░ѕ░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░ѓ░Џ░Ѓ░Њ ░Ѓ░‚░°░‚░Њ░µ░№ 328 ░“░Ђ░°░¶░ґ░°░Ѕ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░ї░Ђ░ѕ░†░µ░Ѓ░Ѓ░ѓ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░є░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░° ░ ░ѕ░Ѓ░Ѓ░░░№░Ѓ░є░ѕ░№ ░¤░µ░ґ░µ░Ђ░°░†░░░░, ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░°░Џ ░є░ѕ░»░»░µ░і░░░Џ
░ћ ░џ ░ ░• ░” ░• ░› ░ ░› ░ђ:
░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░µ ░›░µ░Ѕ░░░Ѕ░Ѓ░є░ѕ░і░ѕ ░Ђ░°░№░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░і░ѕ░Ђ░ѕ░ґ░° ░Ј░»░Њ░Џ░Ѕ░ѕ░І░Ѓ░є░° ░ѕ░‚ 06 ░ґ░µ░є░°░±░Ђ░Џ 2018 ░і░ѕ░ґ░°, ░Ѓ ░ѓ░‡░µ░‚░ѕ░ј ░ѕ░ї░Ђ░µ░ґ░µ░»░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ѕ░‚ 29 ░Џ░Ѕ░І░°░Ђ░Џ 2019 ░і░ѕ░ґ░° ░ѕ░± ░░░Ѓ░ї░Ђ░°░І░»░µ░Ѕ░░░░ ░ѕ░ї░░░Ѓ░є░░, ░ѕ░Ѓ░‚░°░І░░░‚░Њ ░±░µ░· ░░░·░ј░µ░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ, ░° ░°░ї░µ░»░»░Џ░†░░░ѕ░Ѕ░Ѕ░ѓ░Ћ ░¶░°░»░ѕ░±░ѓ ░ї░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░°░І░░░‚░µ░»░Џ ░”░ѕ░ґ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░ѕ░№ ░ђ░Ѕ░°░Ѓ░‚░°░Ѓ░░░░ ░ђ░Ђ░є░°░ґ░Њ░µ░І░Ѕ░‹ ░Ђ“ ░љ░ѓ░‡░µ░ј░±░°░µ░І░° ░ђ░»░ј░°░·░° ░ќ░°░·░µ░ј░µ░‚░ґ░░░Ѕ░ѕ░І░░░‡░° - ░±░µ░· ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░Џ.
░џ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░µ░ґ░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѓ░Ћ░‰░░░№
░Ў░ѓ░ґ░Њ░░:
Банкротство