Решение по делу № 2-117/2023 (2-1809/2022;) от 28.11.2022

56RS0019-01-2022-002406-76

№ 2-117/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

3 мая 2023 года                                      город Орск

Ленинский районный суд г. Орска Оренбургской области, в составе председательствующего судьи Сбитневой Ю.Д.,

при помощнике судьи Ереминой Е.В.,

с участием истца Слюсарь Н.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-117/2023 по иску Слюсарь Нины Феодосьевны к Товариществу собственников недвижимости № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» о признании действий незаконными, обязании подключить садовый участок к электрическим сетям,

У С Т А Н О В И Л:

    Слюсарь Н.Ф. обратилась в суд с исковым заявлением к ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж», в котором просила признать действия товарищества по исключению садового участка № участника ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» из заявки от 16 июня 2022 года незаконным; обязать ответчика подключить (присоединить) садовый участок №, принадлежащий Слюсарь Н.Ф. и расположенный в СНТ № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» к ООО «Орские электрические сети».

    В обоснование исковых требований Слюсарь Н.Ф. указала, что она является членом товарищества собственников недвижимости № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж», что подтверждается книжкой садовода, выданной 21 августа 2017 года ответчиком. В пользовании истца находится садовый участок №. В начале 2019 года истцом по указанию председателя товарищества была составлена заявка на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно. Указанная заявка была обращена ООО «ОЭС». Согласно п.5 заявки подключение осуществлялось садового участка с первичным присоединением к ВРУ-0,23 кВт, расположенным в ТСН. Истцом также были приняты все обязательства по технологическому присоединению. Осенью 2022 года садовый участок Слюсарь Н.Ф. не подключили к сети электроснабжения без объяснения причин, несмотря на то, что у истца нет никаких долгов по саду, что подтверждается книгой садовода, где указано, что все платежи внесены в полном объеме. 1 сентября 2022 года Слюсарь Н.Ф. обратилась к председателю товарищества с просьбой обосновать отказ в подключении к электрической сети садового участка №. Каких-либо извещений о внесении дополнительных плат истцу не направлялось и никогда не вручалось. Ответчик не принял указанное заявление, стала кричать на истца, что всех извещали, что нужно заплатить. Истцу было вручено заявление председателя на имя генерального директора ООО «ОЭС» от 30 июня 2022 года, из содержания которого следует, что председатель без каких-либо объяснений причин отзывает ранее поданные заявки, в том числе заявку Слюсарь Н.Ф. на подключение садового участка Слюсарь Н.Ф. к энергоснабжению и вместо них просит включить других лиц в список. Вместе с тем, ТСН не является энергоснабжающей организацией и не вправе препятствовать передаче электроэнергии через свои электрические сети до электроустановок потребителей ресурсов, а потому у ТСН отсутствовали правовые основания для отзыва заявок на присоединение к электрической энергии. В рассматриваемом случае ответчик злоупотребил своими правами и незаконно исключил заявку истца из списка подключения к сети. Истцу стало известно, что между ответчиком и ООО «ОЭС» заключен договор энергоснабжения, однако садовый участок №, принадлежащий истцу не входит в систему технологического подключения в связи с исключением ответчиком заявки истца из списка. В настоящее время ООО «ОЭС» не имеет возможности подключить садовый участок истца к сети, поскольку требуется разработка новой схемы подключения и стоимость такого подключения будет гораздо выше стоимости подключения через СНТ.

    Определением Ленинского районного суда г.Орска от 27 января 2023 года, вынесенным в протокольной форме, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Орские электрические сети».

    Определением Ленинского районного суда г.Орска от 17 марта 2023 года, вынесенным в протокольной форме, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены АО «Энергосбыт Плюс» и Вавилина Н.А.

Определением Ленинского районного суда г.Орска от 14 апреля 2023 года, вынесенным в протокольной форме, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация г.Орска.

В судебном заседании истец Слюсарь Н.Ф. на исковых требованиях настаивала по изложенным в иске основаниям. Дополнила, что с 1994 года является владельцем садового участка, расположенного на территории ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж», является членом товарищества собственников недвижимости, у нее имеется членская книжка. Задолженности по оплате целевых взносов она не имеет. В 2019 году в товариществе было проведено общее собрание членов ТСН, на котором участвовал представитель ООО «ОЭС», который пояснил, что будет организовано подключение садовых участков к электроэнергии, о начале работ будет сообщено дополнительно. После этого по указанию председателя ТСН Вавилиной Н.А. в июне 2019 года она оформила заявку на технологическое присоединение. В июле 2022 года садовые участки стали подключать к энергоснабжению. Принадлежащий ей садовый участок № не подключили, объяснив это тем, что она не заплатила за технологическое присоединение 550 руб., однако о том, когда и сколько нужно заплатить за подключение, она не знала, никаких объявлений не было.

Представитель ответчика, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, уважительных причин своей неявки в суд не представил.

Опрошенная ранее по существу предъявленных исковых требований представитель ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» Вавилина Н.А. возражала против удовлетворения исковых требований Слюсарь Н.Ф., пояснила, что является председателем товарищества с 2015 года. На заседании правления товарищества было принято решение передать линии электропередач, расположенные на территории товарищества, ООО «ОЭС». В 2018 году на общем собрании членов товарищества собственников недвижимости было принято решение организовать технологическое присоединение энергопринимающих устройств на садовых участках к ООО «ОЭС», при этом все члены товарищества были предупреждены, что стоимость технологического присоединения составляет 550 руб. Это зафиксировано в протоколе общего собрания от 2018 года. С этой целью каждый член товарищества написал заявку на технологическое присоединение, в том числе такую заявку подала Слюсарь Н.Ф. Список членов товарищества, подавших заявки, она передала ООО «ОЭС», которое должно было заключить договора с каждым членом товарищества. Поскольку Слюсарь Н.Ф. и другие члены товарищества денежные средства за подключение электроэнергии не оплатили, то она отозвала их заявки, а вместо отозванных заявок просила включить заявки других членов товарищества. Присоединение энергопринимающих устройств садовых участков членов товарищества проводилось в период с конца июля по сентябрь 2022 года.

Представители третьих лиц ООО «Орские электрические сети», АО «Энергосбыт Плюс», администрации г.Орска, Вавилина Н.А., извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание также не явились, причина неявки не известна.

Опрошенный ранее по существу заявленных исковых требований представитель третьего лица ООО «ОЭС» Двуреченский А.В. пояснил, что в 2019 году в ООО «ОЭС» обратилась председатель ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» Вавилина Н.А. по поводу присоединения садовых участков, расположенных на территории товарищества, к электроэнергии, представила списки заявителей на технологическое присоединение, в данном списке была также Слюсарь Н.Ф. ООО «ОЭС» выставило счета на оплату, стоимость технологического присоединения составляла на тот момент 550 руб. после того, как оплата была произведена, ООО «ОЭС» стало выполнять подготовительные работы по присоединению. В какой-то момент Вавилина Н.А. принесла заявление, в котором указала, что отзывает заявки Слюсарь Н.Ф. и еще нескольких членов ТСН, поскольку указанные члены ТСН не оплатили по 550 руб. Он разговаривал с председателем Вавилиной Н.А. по поводу необходимости подключения Слюсарь Н.Ф. и других членов ТСН к энергоснабжению, но Вавилина Н.А. не согласилась. С 1 июля 2022 года изменился порядок подключения энергопринимающих устройств. В настоящее время заявка принимается только от собственника садового участка, стоимость 1 кВт составляет 3200 руб. Право собственности Слюсарь Н.Ф. на земельный участок не зарегистрировано, в связи с чем, пока она не оформит свой участок в собственность, подключить энергопринимающие устройства, установленные на № участке, не представляется возможным. На момент проведения технологического присоединения садовых участков ТСН в 2022 году наличие права собственности на земельный участок не требовалось и заявки на присоединение принимались только от представителя садоводческого товарищества.

    Из отзыва Администрации г.Орска следует, что на основании постановления администрации г.Орска от 21 мая 2018 года № между администрацией и ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» заключен договор № от 21 мая 2018 года аренды земельного участка с кадастровым номером №, площадью <данные изъяты> кв.м, расположенного по адресу: <адрес>. Земельный участок предоставлен для ведения садоводства. Договор аренды заключен сроком с 21 мая 2018 года по 20 мая 2028 года.

Согласно ранее представленному АО «Энергосбыт Плюс» отзыву, АО «Энергосбыт Плюс» является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Оренбургской области. Между АО «Энергосбыт Плюс» и ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» заключен договор энергоснабжения № от 1 июля 2007 года, согласно которому энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту электрическую энергию через присоединенную сеть, а абонент – принять электрическую энергию в согласованном объеме и оплатить в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также соблюдать предусмотренный договором режим потребления энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Таким образом, энергоснабжение потребителей – членов ТСН осуществляется в рамках указанного договора.

Принимая во внимание надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, суд, руководствуясь ст.167 ГПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика, третьих лиц.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.426 ГК РФ публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами.

В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей.

Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 настоящего Кодекса.

При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

В соответствии с п.1 ст.7 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к целям деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества относится создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами, благоустройство и охрана территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности территории садоводства или огородничества и иные условия).

По правилам ст.26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Во исполнение указанной нормы постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила, Правила технологического присоединения).

Согласно п. 8(5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (в редакции от 9 октября 2021 г. N 1711, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений) В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, а также энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом (при наличии).При этом садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе отказаться от подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение принадлежащих указанным лицам энергопринимающих устройств, а также препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

В случае если ведение садоводства или огородничества гражданами на садовых или огородных земельных участках осуществляется без создания садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием имущества общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

В силу п.3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Согласно п.10 Правил к заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной и режимной автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, - справка о количестве земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, с указанием информации о фамилии, имени, отчестве владельцев земельных участков, сериях, номерах и датах выдачи паспортов или иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае наличия такой информации - кадастровые номера земельных участков и данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, выделенной на каждый земельный участок в соответствии с решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

В соответствии с п.14 Правил в заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) место жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих Правил (т.е. место нахождения принимающих устройств, сроки проектирования, наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии;

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

Согласно п.17 Правил в отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Судом установлено, что Слюсарь Н.Ф. с 17 августа 2002 является членом ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж», владельцем земельного участка №.

Постановлением администрации г.Орска от 21 мая 2018 года № ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» в аренду сроком на 10 лет из земель населенных пунктов зоны садоводческих и огороднических объединений МО «Город Орск» земельный участок с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> кв.м. с местоположением: <адрес>. Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.

    21 мая 2018 года между администрацией г.Орска (арендодатель) и товариществом собственников недвижимости № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» (арендатор) заключен договор аренды №, в соответствии с которым арендодатель предоставил, а арендатор принял в пользование на условиях аренды из земель населенных пунктов муниципального образования «Город Орск» земельный участок с кадастровым номером № площадью <данные изъяты> кв.м. с местоположением: <адрес>. Договор заключен сроком с 21 мая 2018 года по 20 мая 2028 года.

1 июля 2007 года между ОАО «Оренбургэнергосбыт» и Садоводческий потребительский кооператив № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» заключен договор энергоснабжения №, в соответствии с которым объектом электроснабжения (энергопринимающим устройством) является поливная установка, максимальная мощность – 15, 000 кВт.

31 октября 2022 года между ОАО «Оренбургэнергосбыт» и ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» заключено дополнительное соглашение к договору энергоснабжения, согласно которому был добавлен один объект энергоснабжения – фидер – ф53 Подстанция, увеличена максимальная мощность – 50 кВт.

1 сентября 2015 года между Садоводческим потребительским кооперативом № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» и ООО «Орские электрические сети» заключен договор аренды объектов электросетевого хозяйства № –линии электропередач, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

Целью заключения договора является передача объектов в аренду специализированной организации ООО «ОЭС» для обеспечения передачи электрической энергии (мощности) потребителям и технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям СК № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж».

Решением Ленинского районного суда г.Орска от 2 октября 2019 года было удовлетворено заявление ООО «Орские Электрические Сети» о признании имущества бесхозяйным. Признано бесхозяйными движимые объекты электроэнергетики, расположенные в <адрес>:

- ЛЭП-0,4 кВ от ЩПиУ-0,4 кВ в сторону садов СПК №32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» длиной:

- 0,92 км на деревянных опорах,

- 0,3 км на деревянных опорах с ж\б приставками.

Признано право собственности ООО «Орские Электрические Сети» на указанные объекты электроэнергетики, расположенные в <адрес>.

7 ноября 2019 года между СК № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» и ООО «ОЭС» заключено дополнительное соглашение, согласно которому стороны пришли к соглашению расторгнуть договор аренды № от 1 сентября 2015 года с 7 ноября 2019 года.

В июне 2019 года Слюсарь Н.Ф. через председателя ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» подала заявку в ООО «Орские Электрические Сети» на технологическое присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 5 кВт включительно при напряжении 0,23 кВ (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) к ее садовому участку №, расположенному в ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж». Гарантирующим поставщиком является ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж».

30 июня 2022 года председатель ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» Вавилина Н.А. обратилась к генеральному директору ООО «ОЭС» с заявлением, в котором указала, что первоначально поданные заявки от 16 июня 2022 года на Слюсарь с/уч. №, В.Р.Н. с/уч №, Д.Е.И. с/уч №, Р.С.В. с/уч №, С.Т.Н. с/уч №, С.Д.Е. она отзывает. Вместо них просит принять заявки следующих садоводов: М.К.Р. с/уч №, А.Д.Л. с/уч №, М.З.Ф. с/уч №, Ц.К.Т. с/уч №, С.И.Н. с/уч №.

Анализируя изложенные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований Слюсарь Н.Ф. об обязании ответчика своими силами и за свой счет присоединить садовый участок №, принадлежащий Слюсарь Н.Ф. к электрическим сетям ООО «ОЭС», поскольку садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество не вправе было отказаться от подачи в сетевую организацию заявки на технологическое присоединение принадлежащим лицам, ведущим садоводство в пределах товариищества энергопринимающих устройств, а также препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения таких энергопринимающих устройств и требовать за это плату.

В тоже время, суд полагает, что признание действий ТСН № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» по исключению садового участка, принадлежащему истцу, из заявки от 16 июня 2022 года, является излишним, в связи с чем, в удовлетворении указанной части исковых требований суд отказывает.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом неоднократно разъяснялось представителю ответчика о необходимости представить суду доказательства уведомления истца о необходимости произвести оплату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в сумме 550 руб., представить протоколы общих собраний членов ТСН, решения правления ТСН об отзыве заявки Слюсарь Н.Ф. Однако, в нарушение требований ст.56 ГПК РФ такие доказательства суду не были представлены.

Доказательств того, что Слюсарь Н.Ф. отказалась участвовать в технологическом присоединении энергопринимающих устройств, отказалась вносить плату за технологическое присоединение в связи с чем, ее заявка была отозвана, ответчиком суду также не представлено.

Каких-либо сведений о том, что отсутствует техническая возможность для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств истца в материалах дела не содержится.

Кроме того, действующие на момент спорных отношений Правила не предусматривали право сетевой организации приостановить мероприятия по технологическому присоединению в случае, когда заявитель не производит оплату в полном объеме. Соответственно, при наличии задолженность по внесению платы за оказанную услугу по технологическому присоединению, сетевая организация может взыскать ее в судебном порядке. Наличие иной задолженности по внесению целевых взносов и платы за пользование объектами инфраструктуры в отсутствие технических препятствий для подключения участка истца к электроснабжению, в любом случае не может являться основанием для чинения препятствий к данному подключению.

В соответствии с ч.1, ч.2 ст.206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.

Принимая во внимание изложенное, учитывая возможности ответчика по исполнению решения суда, степень затруднительности исполнения судебного акта, требования разумности, суд полагает возможным определить срок исполнения настоящего решения суда – 1 месяц с момента вступления его в законную силу.

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования Слюсарь Нины Феодосьевны к Товариществу собственников недвижимости № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» о признании действий незаконными, обязании подключить садовый участок к электрическим сетям, удовлетворить частично.

Обязать Товарищество собственников недвижимости № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж» организовать за свой счет технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 5 кВт включительно при напряжении 0,23 кВ (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) на садовом участке №, принадлежащего Слюсарь Нине Феодосьевне, расположенного на территории Товарищества собственников недвижимости № 32 ОМУ «Востокметаллургмонтаж», к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Орские электрические сети» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

В остальной части в удовлетворении исковых требований Слюсарь Нины Феодосьевны отказать.

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд, через Ленинский районный суд г. Орска, в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья              Сбитнева Ю.Д.

Мотивированное решение изготовлено 12 мая 2023 года.

Судья                                          Сбитнева Ю.Д.