Решение от 04.09.2023 по делу № 2-576/2023 от 14.08.2023

К делу №

УИД 75RS0031-01-2023-001266-73

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 сентября 2023 года                              п. Ясногорск

    Оловяннинский районный суд Забайкальского края в составе председательствующего судьи Н.В. Набережневой,

при секретаре А.А. Каменскас,

с участием помощника прокурора Оловяннинского района О.С. Давлятовой, представителя ответчика – директора Э.Ц. Балданова, представителя администрации ГП «Оловяннинское» - главы поселения О.А. Васильевой,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Оловяннинского района в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Могойтуйская строительная компания» об обязании исполнить условия муниципального контракта,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Оловяннинского района обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Могойтуйская строительная компания» о понуждении к исполнению условий муниципального контракта.

В обоснование требований указал, что прокуратурой района проведена проверка исполнения требований гражданского законодательства, а также законодательства о закупках при исполнении ООО «Могойтуйская строительная компания» муниципальных контрактов, заключенных между администраций городского поселения «Оловяннинское» и ООО «Могойтуйская строительная компания» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на территории городского поселения «Оловяннинское».

Установлено, что в рамках реализации мероприятий («1000 дворов») Плана социально-экономического развития центров экономического роста <адрес> между администраций городского поселения «Оловяннинское» и ООО «Могойтуйская строительная компания» заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № по выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу <адрес>19-21, сумма контракта 6 000 314,39 руб. Срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по установке детской площадки (с приобретением) по адресу <адрес>, сумма контракта 2 474 446,76 руб. Срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракта от ДД.ММ.ГГГГ № по выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу <адрес>, сумма контракта 5 967 007,77 руб. Срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

На момент проверки, а именно ДД.ММ.ГГГГ работы на данных объектах в полном объеме не выполнены, по адресу <адрес>19-21 работы не выполняются.

Установлено, что по адресу <адрес> (муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ограждение не установлено, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка не выполнено, бортовые камни установлены частично, из оборудования зоны благоустройства установлен только игровой комплекс, иное оборудование: качели с гибкой подвеской двойные, песочница (с крышей), карусель, качели балансирующие, скамья «Ежик», скамья (2 шт.), урны (2 шт.), беседка «Бухта пиратов» не установлено. Освещение и видеонаблюдение также не установлено. Работы по данному контракту заказчиком не принимались.

По адресу <адрес> (муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №) устройство основания из песка не выполнено, ограждение установлено, бортовые камни бетонные установлены. Из оборудования зоны благоустройства установлен игровой комплекс «Деревенька» (Ферма), беседка «Бухта пиратов», качели балансирующие (Ферма), иное оборудование: скамья (2 шт.), урны (4 шт.), хоккейная коробка с воротами минифутбольными (2 шт.), сеткой с комплектующими для футбольных ворот (2 шт.), воротами хоккейными не установлено. Освещение и видеонаблюдение отсутствует. Работы по данному контракту заказчиком не принимались.

По адресу <адрес>19-21 (муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №) на детской площадке устройство основания из песка не выполнено, бортовые камни бетонные установлены, ограждение установлено частично, устройство калиток не выполнено. Из оборудования зоны благоустройства установлены игровой комплекс «Баркас» (Бухта пиратов), песочный комплекс, карусель, качели балансирующие «Морские», качели с гибкой подвеской двойные, детский спортивный комплекс, иное оборудование: скамья (6 шт.), урны (6 шт.), уголок отдыха (2 шт.) не установлено. Освещение и видеонаблюдение отсутствуют.

На спортивной площадке устройство основания из песка не выполнено, ограждение не установлено, игровая часть (стойки волейбольные, сетка для волейбола, ворота минифутбольные, стека для футбольных ворот, баскетбольная стойка, сетка для баскетбольного кольца) не установлена, освещение и видеонаблюдение отсутствует.

Работы по данному контракту заказчиком не принимались.

Согласно положениям анализируемых муниципальных контрактов, оплата контракта осуществляется в пределах лимита финансирования по факту выполнения работ на основании счета (счет-фактуры) и после предоставления подрядчиком 2 (двух) комплектов документов о приемке на бумажном носителе (актов приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), журнала выполнения этапов работ с фотофиксацией (п.2.5).

Согласно п. 3.3.3 муниципальных контрактов подрядчик обязан выполнить все работы по контракту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, сдать объект заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего контракта и нормативным требованиям работы (действующими ГОСТами, техническими регламентами, нормами и правилами) в соответствии с условиями настоящего контракта, а также техническим заданием, ведомостью объемов работ, устранять все замечания заказчика в сроки, установленные заказчиком.

Согласно п. 4.3 муниципальных контрактов срок окончания работ по контракту изменению не подлежит. Пунктом 18.3 муниципальных контрактов установлено, что контракт вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ или до полного исполнения обязательств сторонами.

Просит обязать ООО «Могойтуйская строительная компания» (ИНН: 8003040165; КПП: 800301001; ОГРН: 1157580000148) в срок до ДД.ММ.ГГГГ:

     Исполнить условия муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № по выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу <адрес>19-21 в полном объеме, а именно:

- обеспечить устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- обеспечить полное ограждение детской площадки в полном объеме с установкой калиток (2 шт.);

- установить скамьи (6 шт.);

- установить урны (6 шт.);

- установить беседку (Бухта пиратов);

- установить уголок отдыха (2 шт.);

- обеспечить полное ограждение спортивной площадки;

- обеспечить устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- установить стойки волейбольные со стаканами;

- установить сетку с комплектующими для волейбола;

- установить ворота минифутбольные (2 шт.);

- установить сетку с комплектующими для футбольных ворот (2 шт.);

- установить баскетбольную стойку со щитом (2 шт.);

- установить сетку с комплектующими для баскетбольного кольца (2 шт.);

- установить на детской площадке видеонаблюдение и освещение;

- установить на спортивной площадке видеонаблюдение и освещение.

Исполнить условия муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по установке детской площадки (с приобретением) по адресу <адрес> полном объеме, а именно:

- обеспечить устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- обеспечить устройство ограждения в полном объеме;

- установить качели с гибкой подвеской двойные;

- установить песочницу (с крышей);

- установить качели балансирующие;

- установить скамью «Ёжик»;

- установить скамьи (2 шт.);

- установить урны (2 шт.);

- установить беседку (Бухта пиратов);

- установить освещение и видеонаблюдение.

Исполнить условия муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ № по выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу <адрес> в полном объеме, а именно:

- обеспечить устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка;

- установить скамьи (2 шт.);

- установить урны (4 шт.);

- установить хоккейную коробку;

- установить ворота минифутбольные (2 шт.);

- установить сетку с комплектующими для футбольных ворот (2 шт.);

- установить ворота хоккейные;

- установить освещение и видеонаблюдение.

В судебном заседании помощник прокурора ФИО2 требования поддержала, просила удовлетворить. В обоснование привел доводы, изложенные в исковом заявлении, не возражала на установлении срока исполнения до ДД.ММ.ГГГГ.

    Представитель ответчика ООО «Могойтуйская строительная компания» ФИО3 с требованиями согласился, указал, что часть работ уже проведена, на сегодняшний день закуплено все необходимое, кроме сетки для строительной площадки по <адрес> контракт на установку видеонаблюдения с ООО «Спектр» <адрес>. Все работы будут закончены до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель третьего лица администрации ГП «Оловяннинское» - глава поселения ФИО4 в судебном заседании доводы прокурора поддержала, настаивала, чтобы ответчик в срок до ДД.ММ.ГГГГ окончил работы по муниципальным контрактам. Также показала, что заявленные прокурором требования по <адрес>19-21 не исполнены в полном объеме. По <адрес> выполнены следующие работы: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; качели с гибкой подвеской двойные; песочница (с крышей); качели балансирующие; скамья «Ёжик»; скамья (2 шт.); урны (2 шт.). По <адрес> установлены 2 скамьи и 4 урны.

Суд, заслушав участников процесса, исследовав письменные доказательства, приходит к следующему.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса РФ, а также иными способами, предусмотренными законом. Абзацем седьмым статьи 12 Гражданского кодекса РФ предусмотрена защита гражданских прав путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

Исполнение обязанности в натуре означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско-правового обязательства.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Материалами дела установлено, что между администрацией городского поселения «Оловяннинское» (заказчик) и ООО «Могойтуйская строительная компания» (подрядчик) заключены следующие муниципальные контракты:

- муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № по выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу <адрес>19-21, сумма контракта 6 000 314,39 руб. Срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № на выполнение работ по установке детской площадки (с приобретением) по адресу <адрес>, сумма контракта 2 474 446,76 руб. Срок исполнения ДД.ММ.ГГГГ.

- муниципальный контракта от ДД.ММ.ГГГГ № по выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу <адрес>, сумма контракта 5 967 007,77 руб. Срок исполнения 30.07.2023

Согласно положениям вышеуказанных муниципальных контрактов, оплата контракта осуществляется в пределах лимита финансирования по факту выполнения работ на основании счета (счет-фактуры) и после предоставления подрядчиком 2 (двух) комплектов документов о приемке на бумажном носителе (актов приемки выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), журнала выполнения этапов работ с фотофиксацией (п.2.5).

Согласно п. 3.3.3 муниципальных контрактов подрядчик обязан выполнить все работы по контракту в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, сдать объект заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего контракта и нормативным требованиям работы (действующими ГОСТами, техническими регламентами, нормами и правилами) в соответствии с условиями настоящего контракта, а также техническим заданием, ведомостью объемов работ, устранять все замечания заказчика в сроки, установленные заказчиком.

Согласно п. 4.3 муниципальных контрактов срок окончания работ по контракту изменению не подлежит.

Пунктом 18.3 муниципальных контрактов установлено, что контракт вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ.

В силу п. 1 ст. 763 Гражданского кодекса РФ подрядные строительные работы (ст. 740), проектные и изыскательские работы (ст. 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (п. 2 ст. 763 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ, государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей к выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Исходя из пунктов 1, 2 ст. 746 Гражданского кодекса РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.

Выполнение работ для государственных или муниципальных нужд осуществляется, в частности, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе закупок).

В силу п. 1 ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе закупок, в контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, то есть порядок и сроки осуществления заказчиком приемки выполненных работ определяются контрактом.

ДД.ММ.ГГГГ старшим помощником прокурора <адрес> ФИО5, совместно с главой ГП «Оловяннинское» ФИО4, заместителем главы ГП «Оловяннинское» ФИО6 составлены акты осмотра детских спортивных площадок по адресам: <адрес>, которыми установлено, что значительная часть работ по вышеуказанным муниципальным контрактам не выполнена.

В частности установлено: что по адресу <адрес> (муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ограждение не установлено, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка не выполнено, бортовые камни установлены частично, из оборудования зоны благоустройства установлен только игровой комплекс, иное оборудование: качели с гибкой подвеской двойные, песочница (с крышей), карусель, качели балансирующие, скамья «Ежик», скамья (2 шт.), урны (2 шт.), беседка «Бухта пиратов» не установлено. Освещение и видеонаблюдение также не установлено. Работы по данному контракту заказчиком не принимались.

По адресу <адрес> (муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №) устройство основания из песка не выполнено, ограждение установлено, бортовые камни бетонные установлены. Из оборудования зоны благоустройства установлен игровой комплекс «Деревенька» (Ферма), беседка «Бухта пиратов», качели балансирующие (Ферма), иное оборудование: скамья (2 шт.), урны (4 шт.), хоккейная коробка с воротами минифутбольными (2 шт.), сеткой с комплектующими для футбольных ворот (2 шт.), воротами хоккейными не установлено. Освещение и видеонаблюдение отсутствует. Работы по данному контракту заказчиком не принимались.

По адресу <адрес>19-21 (муниципальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ №) на детской площадке устройство основания из песка не выполнено, бортовые камни бетонные установлены, ограждение установлено частично, устройство калиток не выполнено. Из оборудования зоны благоустройства установлены игровой комплекс «Баркас» (Бухта пиратов), песочный комплекс, карусель, качели балансирующие «Морские», качели с гибкой подвеской двойные, детский спортивный комплекс, иное оборудование: скамья (6 шт.), урны (6 шт.), уголок отдыха (2 шт.) не установлено. Освещение и видеонаблюдение отсутствуют.

    На спортивной площадке устройство основания из песка не выполнено, ограждение не установлено, игровая часть (стойки волейбольные, сетка для волейбола, ворота минифутбольные, стека для футбольных ворот, баскетбольная стойка, сетка для баскетбольного кольца) не установлена, освещение и видеонаблюдение отсутствует. (л.д. 13-25)

Доказательства о выполнении условий вышеуказанных Муниципальных контрактов в полном объеме ответчиком не представлены. Администрацией поселения в судебное заседание представлены фотоматериалы согласно которым по <адрес> выполнены следующие работы: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; качели с гибкой подвеской двойные; песочница (с крышей); качели балансирующие; скамья «Ёжик»; скамья (2 шт.); урны (2 шт.). По <адрес> установлены 2 скамьи и 4 урны.

На основании части 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Принимая во внимание представленные доказательства, подтверждающие, что обязательства, вытекающие из условий Муниципальных контрактов со стороны ответчика до настоящего времени в полном объеме не исполнены, доказательства, опровергающие установленные обстоятельства, ответчиком не представлены, суд находит требования прокурора <адрес> обоснованными и подлежащими удовлетворению частично с учетом сделанных работ по <адрес>: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; качели с гибкой подвеской двойные; песочница (с крышей); качели балансирующие; скамья «Ёжик»; скамья (2 шт.); урны (2 шт.). По <адрес> установлены 2 скамьи и 4 урны.

Статья 204 ГПК РФ предусматривает, что в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Таким образом, в соответствии с данной статьей суд вправе установить срок исполнения решения.

Суд, с учетом необходимости исполнения муниципальных контрактов, объема работ, с учетом мнение участников процесса, считает возможным определить срок исполнения настоящего судебного решения до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика ООО «Могойтуйская строительная компания» подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета муниципального района «<адрес>» в размере 6000 руб.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

                                                     Р Е Ш И Л:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» (░░░: 8003040165; ░░░░: 1157580000148) ░ ░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░:

     ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ № ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ <░░░░░>19-21 ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (6 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░ (6 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ № ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░░░░░) ░░ ░░░░░░ <░░░░░> ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ № ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (2 ░░.);

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░;

- ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

    ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

           ░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» (░░░: 8003040165; ░░░░: 1157580000148) ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░ ░░░░░░░ 6000 ░░░.

            ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 1 ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░.

          ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 04.09.2023.

    ░░░░░                                                    ░.░. ░░░░░░░░░░░