Решение от 14.11.2018 по делу № 2-2254/2018 от 13.04.2018

Дело № – 2254/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 14 ноября 2018 года

Калининский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего Плотниковой Л.В.

при секретаре Мухиной М.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Усанова Сергея Николаевича к Миронову Алексею Юрьевичу о взыскании задолженности по договору подряда, судебных расходов, по встречному иску Миронова Алексея Юрьевича к Усанову Сергею Николаевичу о взыскании неосновательного обогащения, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Усанов С.Н. обратился в суд с иском к Миронову А.Ю. о взыскании задолженности по договору подряда в размере 395 000 руб., судебных расходов на оплату почтовой корреспонденции в размере 61 руб., стоимости оплаты юридических услуг в размер 15 000 руб.

В обоснование иска указала, что 29 апреля 2015 года между ним и Мироновым А.Ю. был заключен договор подряда № 2904/1 на выполнение проектной документации, в соответствии с которым он является подрядчиком, ответчик - заказчиком. В рамках заключенного договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение проектной документации по объекту: «Кролиководческая ферма на 1000 голов кроликоматки». Он выполнил все свои обязательства по договору и сдал выполненные работы в полном объеме, передав их нарочно и направив электронные письма. Никаких претензий по качеству и срокам выполненных работ от ответчика не поступало. Работы ответчиком были приняты без подписания итогового акта приемки законченных работ. Однако до настоящего времени часть выполненных работ ответчиком не оплачены. Об этом свидетельствует электронное письмо от 21.02.2017 года, в котором ответчик признает сумму остатка задолженности в размере 395 000 руб. 27.10.2017 года в целях досудебного урегулирования им в адрес ответчика была направлена претензия с требованием о возврате задолженности. Однако данная претензия осталась без ответа.

    РћС‚ветчик РњРёСЂРѕРЅРѕРІ Рђ.Р®. предъявил встречный РёСЃРє Рє Усанову РЎ.Рќ. Рѕ взыскании неосновательного обогащения РІ размере 310 000 СЂСѓР±., расходы РїРѕ оплате государственной пошлины.

В обоснование встречного иска указал, что датой окончания работ является 29 мая 2015 г. Им перечислено подрядчику 295 000 руб., при этом Усанов С.Н. в электронной переписке подтвердил факт поступления от него 15 000 руб., в связи с чем размер перечисленных Усанову С.Н. составил 310 000 руб., которые вследствие просрочки исполнения подрядчиком обязательств по договору являются неосновательным обогащением. Разработанная подрядчиком с просрочкой обязательств по этапам работ проектная документация не имеет потребительской ценности и не может быть использована по назначению, то есть подрядчик не выполнил работы на перечисленную сумму аванса, соответственно, обязан возвратить аванс заказчику, утратившему интерес вследствие просрочки должником исполнения.

В судебное заседание истец (ответчик) Усанов С.Н. не явился, извещен своевременно и надлежащим образом, просил рассмотреть дело в свое отсутствие.

Представитель истца (ответчика) по доверенности Калиновский Н.П. поддержал первоначальный иск, возражал против встречного иска, ссылаясь на то, что между сторонами имеется письменный договор, просрочка исполнения обязательств по договору была обусловлена задержкой Миронова А.Ю., который не в полном объеме предоставил необходимые документы (техническое задание, данные о земельном участке), вносил изменения в систему навозоудаления, металлоконструкций, необходимые документы от МРСК были направлены Усанову С.Н. только 20.05.2016 г., по водоснабжению и канализации – 30.05.2016 г., техзадание – 15.03.2017 г. окончательно проект с согласованием всех разделов был готов и передан заказчику 28.07.2017 г., при этом акты выполненных работ не составлялись ввиду юридической неграмотности Усанова С.Н. и наличия между сторонами доверительных отношений. Миронов А.Ю. ни в устном виде, ни в электронной переписке не заявлял возражений о качестве проекта, об утрате интереса к нему, об отказе от принятия результатов работы.

Ответчик (истец) Миронов А.Ю. в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен своевременно и надлежащим образом, об уважительной причине неявки не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил. Ранее не отрицал пересылку подрядчиком по электронной почте частично выполненных работ, но возражал против иска, ссылаясь на некачественное и несвоевременное выполнение подрядчиком обязательств по договору, непредоставление проекта объекта в бумажном варианте, в связи с чем утрачена потребительская ценность проекта, поскольку в 2016 г. он планировал выйти на финансирование и строительство объекта.

Представитель ответчика (истца) по доверенности Лемясов В.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен своевременно и надлежащим образом, просил отложить рассмотрение дела в связи с тем, что Миронов А.Ю. проживает в г. Москва и не может явиться, а он находится в г. Екатеринбурге, но доказательств этому не представил.

Принимая во внимание, что стороной ответчика (истца) не представлены доказательства наличия уважительных причин неявки в судебное заседание, что данное гражданское дело находится в производстве более 6 месяцев и отложение судебного разбирательства нарушит право истца (ответчика) на своевременное рассмотрение дела, суд считает необходимым рассмотреть данное дело в соответствии со ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав объяснения представителя истца (ответчика), исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования Усанова С.Н. и встречные исковые требования Миронова А.Ю. не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с ст.711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статьей 717 ГК РФ предусмотрено, что, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Согласно ст. ст. 12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, при этом в силу ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Как следует из представленного договора подряда №2904/1 на выполнение проектной документации от 29.04.2015 г. (л.д.9-13 т.1) Миронов А.Ю. (заказчик) поручил, а Усанов С.Н. (подрядчик) принял на себя обязательства по выполнению проектной документации по объекту «Кролиководческая ферма на 1000 голов кроликоматки» (далее – объект) в течение 90 календарных дней со дня предоставления исходной документации, указанной в п. 1.6 и в соответствии с графиком выполнения работ (приложение №1).

Пунктом 1.3 договора предусмотрены наименования разделов проектной документации и их стоимость, общая стоимость работ составляет 700 000 руб., которая в силу п. 3.2 договора производится в течение 7 рабочих дней после подписания актов выполненных работ.

В силу п. 2.3.4 договора после согласования разделов и подписания актов выполненных работ по каждому разделу подрядчик обязался предоставить заказчику два экземпляра готовой проектной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде, после выполнения всего комплекса работ один экземпляр всей проектной документации в электронном виде.

Из объяснений представителя истца (ответчика), электронной переписки от 21.06.2016 г. (л.д.193 т.2) следует, что общую стоимость работ по договору стороны уменьшили до 690 000 руб., из которых Мироновым А.Ю. произведена оплата Усанову С.Н. в размере 295 000 руб., остаток по состоянию на 21.06.2016 г. составил 395 000 руб.

Ввиду того, что письмо №5, датированное 21.02.2017 г. (л.д.18 т.1), отправлено Усановым С.Н. самому себе; что нотариально удостоверенным протоколом осмотра доказательств от 28.07.2018 г. (л.д.184-195 т.2) подтверждено, что Мироновым А.Ю. признано наличие остатка в размере 395 000 руб. по состоянию на 21.06.2016 г., суд считает недостоверным доказательством представленное Усановым С.Н. письмо №5 от 21.02.2017 г.

Из электронной переписки от 28.07.2016 г. следует, что в указанный день Усанов С.Н. просил Миронова А.Ю. произвести оплату 15 000 руб., чтобы закончить проект (л.д.15 т.1).

Указанные средства были переведены Мироновым А.Ю. в это же день, что подтверждено Усановым С.Н., когда он указал, что «деньги пришли, так же ушли» (л.д.17 т.1).

Таким образом, суд считает доказанными доводы ответчика (истца) Миронова А.Ю. о передаче Усанову С.Н. по указанному договору подряда денежных средств в общей сумме 310 000 руб., соответственно, невыплаченная разница составляет 380 000 руб., поэтому в удовлетворении исковых требований Усанова С.Н. в части взыскания 15 000 руб. следует отказать.

Для разрешения требований о взыскании с Миронова А.Ю. оплаты по договору в сумме 380 000 руб. Усанов С.Н. в силу ст. 56 ГПК РФ должен представить доказательства, подтверждающие выполнение проектной документации по объекту в полном объеме и ее передачу заказчику Миронову А.Ю. в порядке, установленном договором.

Между тем, таких доказательств истцом (ответчиком) суду не представлено.

Согласно ст. 720 ГК заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

В силу п. 4.2 договора подряда готовность проектной документации по разделам подтверждается подписанием заказчиком актов выполненных работ, однако такие акты сторонами не составлялись и не подписывались.

Доводы представителя истца (ответчика) о готовности проекта в полном объеме в конце июля 2016 г. и его предоставлении заказчику в электронном виде со ссылкой на письмо №2 (л.д.15 т.1) суд находит несостоятельными, поскольку из электронной переписки от 22.07.2016 г. следует, что в указанный день Усанов С.Н. просил Миронова А.Ю. произвести оплату 15 000 руб., чтобы закончить проект, что ПОС ждет оплату, что он собирается распечатать и передать всю документацию с 20 по 26 число.

Иных доказательств, подтверждающих передачу заказчику Миронову А.Ю. проектной документации в полном объеме в порядке, предусмотренном п. 2.3.4 договора подряда, истцом (ответчиком) Усановым С.Н. не представлено, тогда как им представлены в суд рабочая документация (л.д.35-158 т.1) и проектная документация (л.д.159-180 т.1) на бумажном и электронном носителе (л.д.19 т.1), полнота которой поставлена ответчиком (истцом) под сомнение.

Доводы ответчика (истца) Миронова А.Ю. о некачественном выполнении Усановым С.Н. проектной документации по объекту и об утрате им потребительской ценности в связи с несвоевременным выполнением, также в нарушение ст. 56 ГПК РФ не подтверждены какими – либо доказательствами.

Так, определением суда от 07.08.2018 г. была назначена судебная экспертиза для определения, соответствует ли представленная Усановым С.Н. проектная документация на объект условиям договора подряда и требованиям, предъявляемым СНиПАМи, ГОСТАми, иными нормативами, действующими на территории РФ, а также определения стоимости фактически разработанной проектной документации по вышеуказанному объекту с учетом ее качества и объема, выявленных недостатков и потребительской ценности для Миронова А.Ю. (л.д.215,216 т.2).

Однако, в связи с непредоставлением сторонами запрашиваемой экспертом информации, имеющей отношение к потребительской ценности проекта и необходимой для ответа на поставленные судом вопросы, гражданское дело было возвращено экспертом в суд без исполнения.

Оценивая изложенное в совокупности с тем, что Усановым С.Н. не представлено доказательств передачи заказчику Миронову А.Ю. двух экземпляров готовой проектной документации по каждому разделу на бумажном носителе и одного экземпляра в электронном виде, а также после выполнения всего комплекса работ - одного экземпляра всей проектной документации в электронном виде, суд считает недоказанными доводы Усанова С.Н. о выполнении обязательств по договору подряда в полном объеме, в связи с чем в удовлетворении его исковых требований о взыскании с Миронова А.Ю. оплаты по договору подряда в размере 380 000 руб. следует отказать.

Как следует из электронной переписки сторон (л.д.176-179 т.2), 31 мая 2016 г. Миронов А.Ю. предлагал Усанову С.Н. переделать на одностороннюю систему навозоудаления, 30 мая 2016 г. – изменить систему канализации и произвести расчеты, 18 марта 2016 г. – предоставил техусловия МРСК, в связи с чем суд считает доказанными доводы стороны истца (ответчика) о несвоевременном предоставлении заказчиком документов, необходимых для выполнения работ по договору подряда, внесения заказчиком изменений в отдельные разделы проекта, влекущих необходимость изменения связанных с ним разделов проекта, что повлекло перенос сроков выполнения работ на более позднее время.

Оценивая изложенное в совокупности с тем, что:

- в силу п. 1.6 договора подряда на заказчика возложена обязанность передать подрядчику необходимую исходную документацию;

- ответчиком (истцом) Мироновым А.Ю. в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено суду доказательств, подтверждающих, как факт, так и дату передачи им Усанову С.Н. технического задания на проектирование, данных о земельном участке м полученными (рекомендованными) техническими условиями, рекомендаций и требований по технологическому оборудованию, согласованных с поставщиком данного оборудования,

- срок выполнения работ по договору подряда отсчитывается от дня предоставления подрядчиком указанной документации,

суд находит несостоятельными и бездоказательными доводы встречного иска Миронова А.Ю. о нарушении по вине подрядчика Усанова С.Н. срока выполнения работ по договору подряда и, соответственно, об утрате потребительской ценности проекта, дающей заказчику в силу ч. 2 ст. 405 ГК РФ право отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков вследствие просрочки должника.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Принимая РІРѕ внимание, что денежные ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І░° ░І ░ѕ░±░‰░µ░№ ░Ѓ░ѓ░ј░ј░µ 310 000 ░Ђ░ѓ░±. ░±░‹░»░░ ░ї░µ░Ђ░µ░ґ░°░Ѕ░‹ ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░‹░ј ░ђ.░®. ░░░Ѓ░‚░†░ѓ (░ѕ░‚░І░µ░‚░‡░░░є░ѓ) ░Ј░Ѓ░°░Ѕ░ѕ░І░ѓ ░Ў.░ќ. ░І░ѕ ░░░Ѓ░ї░ѕ░»░Ѕ░µ░Ѕ░░░µ ░ѕ░±░Џ░·░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І ░ї░ѕ ░ґ░ѕ░і░ѕ░І░ѕ░Ђ░ѓ ░ї░ѕ░ґ░Ђ░Џ░ґ░° ░ѕ░‚ 29.04.2015 ░і., ░‡░‚░ѕ ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░‹░ј ░ђ.░®. ░І ░Ѕ░°░Ђ░ѓ░€░µ░Ѕ░░░µ ░Ѓ░‚. 56 ░“░џ░љ ░ ░¤ ░Ѕ░µ ░ї░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░°░І░»░µ░Ѕ░‹ ░Ѓ░ѓ░ґ░ѓ ░ґ░ѕ░є░°░·░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░° ░Ѕ░µ░░░Ѓ░ї░ѕ░»░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ ░Ј░Ѓ░°░Ѕ░ѕ░І░‹░ј ░Ў.░ќ. ░ѕ░±░Џ░·░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І ░ї░ѕ ░ґ░°░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј░ѓ ░ґ░ѕ░і░ѕ░І░ѕ░Ђ░ѓ ░І ░ї░ѕ░»░Ѕ░ѕ░ј ░ѕ░±░Љ░µ░ј░µ, ░»░░░±░ѕ ░░░Ѓ░ї░ѕ░»░Ѕ░µ░Ѕ░░░Џ ░Ѕ░° ░Ѓ░ѓ░ј░ј░ѓ ░ј░µ░Ѕ░µ░µ 310 000 ░Ђ░ѓ░±., ░Ѓ░ѓ░ґ ░Ѓ░‡░░░‚░°░µ░‚ ░Ѕ░µ░ѕ░±░…░ѕ░ґ░░░ј░‹░ј ░ѕ░‚░є░°░·░°░‚░Њ ░І ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░░ ░І░Ѓ░‚░Ђ░µ░‡░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░є░° ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░° ░ђ.░®. ░ѕ ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░░ ░Ѓ ░Ј░Ѓ░°░Ѕ░ѕ░І░° ░Ў.░ќ. ░ґ░µ░Ѕ░µ░¶░Ѕ░‹░… ░Ѓ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░І ░І ░Ѓ░ѓ░ј░ј░µ 310 000 ░Ђ░ѓ░±. ░І ░є░°░‡░µ░Ѓ░‚░І░µ ░Ѕ░µ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ѕ░±░ѕ░і░°░‰░µ░Ѕ░░░Џ.

░’ ░Ѓ░ѕ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░░░░ ░Ѓ ░‡. 1 ░Ѓ░‚.98 ░“░џ░љ ░ ░¤ ░Ѓ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░Ѕ░µ, ░І ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѓ ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░№ ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░ѕ░Џ░»░ѕ░Ѓ░Њ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░°, ░Ѓ░ѓ░ґ ░ї░Ђ░░░Ѓ░ѓ░¶░ґ░°░µ░‚ ░І░ѕ░·░ј░µ░Ѓ░‚░░░‚░Њ ░Ѓ ░ґ░Ђ░ѓ░і░ѕ░№ ░Ѓ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░Ѕ░‹ ░І░Ѓ░µ ░ї░ѕ░Ѕ░µ░Ѓ░µ░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░ї░ѕ ░ґ░µ░»░ѓ ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░‹░µ ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░‹, ░·░° ░░░Ѓ░є░»░Ћ░‡░µ░Ѕ░░░µ░ј ░Ѓ░»░ѓ░‡░°░µ░І, ░ї░Ђ░µ░ґ░ѓ░Ѓ░ј░ѕ░‚░Ђ░µ░Ѕ░Ѕ░‹░… ░‡.2 ░Ѓ░‚. 96 ░Ѕ░°░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‰░µ░і░ѕ ░љ░ѕ░ґ░µ░є░Ѓ░°. ░’ ░Ѓ░»░ѓ░‡░°░µ, ░µ░Ѓ░»░░ ░░░Ѓ░є ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ ░‡░°░Ѓ░‚░░░‡░Ѕ░ѕ, ░ѓ░є░°░·░°░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░І ░Ѕ░°░Ѓ░‚░ѕ░Џ░‰░µ░№ ░Ѓ░‚░°░‚░Њ░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░‹░µ ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░‹ ░ї░Ђ░░░Ѓ░ѓ░¶░ґ░°░Ћ░‚░Ѓ░Џ ░░░Ѓ░‚░†░ѓ ░ї░Ђ░ѕ░ї░ѕ░Ђ░†░░░ѕ░Ѕ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░ѓ ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░Ѕ░‹░… ░Ѓ░ѓ░ґ░ѕ░ј ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░№, ░° ░ѕ░‚░І░µ░‚░‡░░░є░ѓ ░ї░Ђ░ѕ░ї░ѕ░Ђ░†░░░ѕ░Ѕ░°░»░Њ░Ѕ░ѕ ░‚░ѕ░№ ░‡░°░Ѓ░‚░░ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░№, ░І ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░№ ░░░Ѓ░‚░†░ѓ ░ѕ░‚░є░°░·░°░Ѕ░ѕ.

    ░Ў░ѕ░і░»░°░Ѓ░Ѕ░ѕ ░Ѓ░‚. 100 ░“░џ░љ ░ ░¤ ░Ѓ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░Ѕ░µ, ░І ░ї░ѕ░»░Њ░·░ѓ ░є░ѕ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░№ ░Ѓ░ѕ░Ѓ░‚░ѕ░Џ░»░ѕ░Ѓ░Њ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░°, ░ї░ѕ ░µ░µ ░ї░░░Ѓ░Њ░ј░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░ј░ѓ ░…░ѕ░ґ░°░‚░°░№░Ѓ░‚░І░ѓ ░Ѓ░ѓ░ґ ░ї░Ђ░░░Ѓ░ѓ░¶░ґ░°░µ░‚ ░Ѓ ░ґ░Ђ░ѓ░і░ѕ░№ ░Ѓ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░Ѕ░‹ ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░‹ ░Ѕ░° ░ѕ░ї░»░°░‚░ѓ ░ѓ░Ѓ░»░ѓ░і ░ї░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░°░І░░░‚░µ░»░Џ ░І ░Ђ░°░·░ѓ░ј░Ѕ░‹░… ░ї░Ђ░µ░ґ░µ░»░°░….

░Ј░‡░░░‚░‹░І░°░Џ, ░‡░‚░ѕ ░І ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░░ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░Ј░Ѓ░°░Ѕ░ѕ░І░° ░Ў.░ќ. ░░ ░І░Ѓ░‚░Ђ░µ░‡░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░є░° ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░° ░ђ.░®. ░ѕ░‚░є░°░·░°░Ѕ░ѕ ░І ░ї░ѕ░»░Ѕ░ѕ░ј ░ѕ░±░Љ░µ░ј░µ, ░ї░ѕ░Ѕ░µ░Ѓ░µ░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░░░ј░░ ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░‹░µ ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░‹ ░І ░І░░░ґ░µ ░ѓ░ї░»░°░‡░µ░Ѕ░Ѕ░‹░… ░ї░Ђ░░ ░ї░ѕ░ґ░°░‡░µ ░░░Ѓ░є░° ░░ ░І░Ѓ░‚░Ђ░µ░‡░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░є░° ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░‹░… ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ, ░Ѓ░ѕ░ѕ░‚░І░µ░‚░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ, 7 150 ░Ђ░ѓ░±. (░».░ґ.5 ░‚.1) ░░ 6 200 ░Ђ░ѓ░±. (░».░ґ.196 ░‚.2), ░° ░‚░°░є░¶░µ ░ѕ░ї░»░°░‡░µ░Ѕ░Ѕ░‹░µ ░Ј░Ѓ░°░Ѕ░ѕ░І░‹░ј ░Ў.░ќ. ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░‹ ░Ѕ░° ░ѕ░ї░»░°░‚░ѓ ░ѓ░Ѓ░»░ѓ░і ░ї░Ђ░µ░ґ░Ѓ░‚░°░І░░░‚░µ░»░Џ ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 15 000 ░Ђ░ѓ░±. (░».░ґ. 23-26 ░‚.1) ░░ ░ї░ѕ░‡░‚░ѕ░І░‹░µ ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░‹ ░ї░ѕ ░ѕ░‚░ї░Ђ░°░І░є░µ ░ї░Ђ░µ░‚░µ░Ѕ░·░░░░ ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 61 ░Ђ░ѓ░±. (░».░ґ.20-22 ░‚.1) ░Ѕ░µ ░ї░ѕ░ґ░»░µ░¶░°░‚ ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░Ћ ░Ѓ ░ї░Ђ░ѕ░‚░░░І░Ѕ░ѕ░№ ░Ѓ░‚░ѕ░Ђ░ѕ░Ѕ░‹.

░џ░Ђ░░░Ѕ░░░ј░°░Џ ░І░ѕ ░І░Ѕ░░░ј░°░Ѕ░░░µ, ░‡░‚░ѕ ░ї░Ђ░░ ░ї░ѕ░ґ░°░‡░µ ░І░Ѓ░‚░Ђ░µ░‡░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░░Ѓ░є░° ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░‹░ј ░ђ.░®. ░ѕ░ї░»░°░‡░µ░Ѕ░° ░і░ѕ░Ѓ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░° ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 6 200 ░Ђ░ѓ░±., ░‚░ѕ░і░ґ░° ░є░°░є ░░░Ѓ░…░ѕ░ґ░Џ ░░░· ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░° ░І░Ѓ░‚░Ђ░µ░‡░Ѕ░‹░… ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░ї░ѕ░ґ░»░µ░¶░°░»░° ░ѓ░ї░»░°░‚░µ ░і░ѕ░Ѓ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░° ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 6 300 ░Ђ░ѓ░±. ((310 000 ░Ђ░ѓ░±. ░Ђ“ 200 000 ░Ђ░ѓ░±.) ░… 1% + 5 200 ░Ђ░ѓ░±.), ░Ѓ░ѓ░ґ ░Ѓ░‡░░░‚░°░µ░‚ ░Ѕ░µ░ѕ░±░…░ѕ░ґ░░░ј░‹░ј ░І░·░‹░Ѓ░є░°░‚░Њ ░Ѓ ░ѕ░‚░І░µ░‚░‡░░░є░° (░░░Ѓ░‚░†░°) ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░° ░ђ.░®. ░і░ѕ░Ѓ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░ѓ ░І ░ґ░ѕ░…░ѕ░ґ ░ј░µ░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░±░Ћ░ґ░¶░µ░‚░° ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 100 ░Ђ░ѓ░±.

░ќ░° ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░Ѕ░░░░ ░░░·░»░ѕ░¶░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░░ ░Ђ░ѓ░є░ѕ░І░ѕ░ґ░Ѓ░‚░І░ѓ░Џ░Ѓ░Њ ░Ѓ░‚.░Ѓ░‚. 194-199 ░“░џ░љ ░ ░¤, ░Ѓ░ѓ░ґ

░ ░•░░░˜░›:

░’ ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░░ ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░Ј░Ѓ░°░Ѕ░ѕ░І░° ░Ў░µ░Ђ░і░µ░Џ ░ќ░░░є░ѕ░»░°░µ░І░░░‡░° ░є ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░ѓ ░ђ░»░µ░є░Ѓ░µ░Ћ ░®░Ђ░Њ░µ░І░░░‡░ѓ ░ѕ ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░░ ░·░°░ґ░ѕ░»░¶░µ░Ѕ░Ѕ░ѕ░Ѓ░‚░░ ░ї░ѕ ░ґ░ѕ░і░ѕ░І░ѕ░Ђ░ѓ ░ї░ѕ░ґ░Ђ░Џ░ґ░°, ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░‹░… ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░ѕ░І ░ѕ░‚░є░°░·░°░‚░Њ.

░’ ░ѓ░ґ░ѕ░І░»░µ░‚░І░ѕ░Ђ░µ░Ѕ░░░░ ░І░Ѓ░‚░Ђ░µ░‡░Ѕ░‹░… ░░░Ѓ░є░ѕ░І░‹░… ░‚░Ђ░µ░±░ѕ░І░°░Ѕ░░░№ ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░° ░ђ░»░µ░є░Ѓ░µ░Џ ░®░Ђ░Њ░µ░І░░░‡░° ░є ░Ј░Ѓ░°░Ѕ░ѕ░І░ѓ ░Ў░µ░Ђ░і░µ░Ћ ░ќ░░░є░ѕ░»░°░µ░І░░░‡░ѓ ░ѕ ░І░·░‹░Ѓ░є░°░Ѕ░░░░ ░Ѕ░µ░ѕ░Ѓ░Ѕ░ѕ░І░°░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░ѕ░±░ѕ░і░°░‰░µ░Ѕ░░░Џ, ░Ѓ░ѓ░ґ░µ░±░Ѕ░‹░… ░Ђ░°░Ѓ░…░ѕ░ґ░ѕ░І ░ѕ░‚░є░°░·░°░‚░Њ.

░’░·░‹░Ѓ░є░°░‚░Њ ░Ѓ ░њ░░░Ђ░ѕ░Ѕ░ѕ░І░° ░ђ░»░µ░є░Ѓ░µ░Џ ░®░Ђ░Њ░µ░І░░░‡░° ░І ░ґ░ѕ░…░ѕ░ґ ░ј░µ░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░і░ѕ ░±░Ћ░ґ░¶░µ░‚░° ░і░ѕ░Ѓ░ѓ░ґ░°░Ђ░Ѓ░‚░І░µ░Ѕ░Ѕ░ѓ░Ћ ░ї░ѕ░€░»░░░Ѕ░ѓ ░І ░Ђ░°░·░ј░µ░Ђ░µ 100 ░Ђ░ѓ░±░»░µ░№.

░ ░µ░€░µ░Ѕ░░░µ ░Ѓ░ѓ░ґ░° ░ј░ѕ░¶░µ░‚ ░±░‹░‚░Њ ░ѕ░±░¶░°░»░ѕ░І░°░Ѕ░ѕ ░І ░§░µ░»░Џ░±░░░Ѕ░Ѓ░є░░░№ ░ѕ░±░»░°░Ѓ░‚░Ѕ░ѕ░№ ░Ѓ░ѓ░ґ ░‡░µ░Ђ░µ░· ░љ░°░»░░░Ѕ░░░Ѕ░Ѓ░є░░░№ ░Ђ░°░№░ѕ░Ѕ░Ѕ░‹░№ ░Ѓ░ѓ░ґ ░і. ░§░µ░»░Џ░±░░░Ѕ░Ѓ░є░° ░І ░‚░µ░‡░µ░Ѕ░░░µ ░ј░µ░Ѓ░Џ░†░° ░Ѓ░ѕ ░ґ░Ѕ░Џ ░І░‹░Ѕ░µ░Ѓ░µ░Ѕ░░░Џ ░Ђ░µ░€░µ░Ѕ░░░Џ ░І ░ѕ░є░ѕ░Ѕ░‡░°░‚░µ░»░Њ░Ѕ░ѕ░№ ░„░ѕ░Ђ░ј░µ.

░џ░Ђ░µ░ґ░Ѓ░µ░ґ░°░‚░µ░»░Њ░Ѓ░‚░І░ѓ░Ћ░‰░░░№                     ░›.░’. ░џ░»░ѕ░‚░Ѕ░░░є░ѕ░І░°

2-2254/2018

Категория:
Гражданские
Статус:
ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)
Истцы
Усанов С.Н.
Ответчики
Миронов А.Ю.
Другие
Калиновский Н.П.
Лемясов В.А.
Суд
Калининский районный суд г. Челябинск
Дело на сайте суда
kalin.chel.sudrf.ru
13.04.2018Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде
16.04.2018Передача материалов судье
16.04.2018Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению
16.04.2018Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству
31.05.2018Подготовка дела (собеседование)
31.05.2018Вынесено определение в порядке ст. 152 ч.3 ГПК РФ (о назначении срока проведения предв. суд. заседания выходящего за пределы установленных ГПК)
21.06.2018Предварительное судебное заседание
30.07.2018Судебное заседание
07.08.2018Судебное заседание
06.11.2018Производство по делу возобновлено
14.11.2018Судебное заседание
19.11.2018Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме
29.11.2018Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
14.11.2018
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее