«13» февраля 2017г. г. Арзамас
Арзамасский городской суд Нижегородской области в составе:
председательствующего судьи Е.В. Гульовской
с участием адвоката Галкина В.В., предоставившего удостоверение № от <дата> и ордер № от <дата>,
при секретаре Романовой К.И.
с участием истца Гатилова Н.В.,
ответчика Соловьева А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гатилова Н.В. к Соловьеву А.В. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств
Установил:
Гатилов Н.В. предъявил в суд иск к Соловьеву А.В. о расторжении договора подряда от <дата>, взыскании денежных средств, уплаченных по договору в размере ***., взыскании неустойки в размере ***. и компенсации морального вреда в размере ***
В обоснование исковых требований указывает на то, что <дата> он заключил договор подряда с ответчиком, согласно которому он обязался в срок с <дата> по <дата> выполнить строительство пристроя по каркасной технологии, размерами 9х3м, включая монтаж свай и монтаж односкатной крыши над пристроем по адресу: <адрес>Б. Цена работы по договору составила ***. Он выплатил Соловьеву А.В. ***, что подтверждается распиской. Ответчик свои обязательства в полном объеме не выполнил, ограничившись установкой металлических столбов на винтовых сваях, элементов каркаса из брусьев и частичной его обшивкой. Крыша, дверь, окно и пол отсутствуют. Элементы каркаса не закреплены. Пользоваться пристроем нельзя. После его обращения в отдел МВД России по <адрес>, ответчик составил расписку, в которой обязался завершить строительные работы до <дата> <дата> им в адрес ответчика направлена досудебная претензия, которую ответчик не получил. Согласно справке ООО «Парк недвижимости» стоимость фактически выполненных работ составляет ***. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию разница между, уплаченной суммой и стоимостью фактически выполненных работ в размере 82168 руб. Просрочка новых согласованных сроков работ с <дата> составляет ***. Неустойка за нарушение сроков, исходя из общей цены договора, будет составлять ***. Кроме того, действиями ответчика ему причинен моральный вред, который он оценивает в ***
В подготовительной части судебного заседания стороны пришли к мировому соглашению, согласно которого:
1. Договор подряда от <дата>, заключенный между Гатиловым Н.В. и Соловьевым А.В., расторгнуть со дня утверждения судом настоящего мирового соглашения.
2. Полный и окончательный размер возмещения вреда, причиненного Гатилову Н.В. ответчиком Соловьевым А.В. в результате ненадлежащего исполнения обязательств по договору подряда от <дата> составляет ***
3. Ответчик Соловьев А.В. обязуется выплатить истцу Гатилову Н.В. ***., путем передачи наличных денежных средств под расписку, в срок не позднее <дата>
4. Все элементы пристроя, а именно металлические столбы на винтовых сваях, элементы обшивки, элементы каркаса, находящиеся по адресу: <адрес> переходят в собственность Гатилова Н.В. в том виде, как они есть на дату утверждения судом настоящего мирового соглашения.
Последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст.221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.
Письменное мировое соглашение приобщено к материалам дела и занесено в протокол судебного заседания.
Учитывая, что мировое соглашение не противоречит закону и не нарушает прав третьих лиц, судья считает утвердить данное мировое соглашение.
Руководствуясь ст.ст. 39, 173, 220 - 221, 224-225 ГПК РФ, судья
Определил:
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░:
1. ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ <░░░░>, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
2. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ <░░░░> ░░░░░░░░░░ ***
3. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ***., ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ <░░░░>
4. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ ░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.
░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░.
░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░.░. ░░░░░░░░░░.