Решение от 10.11.2021 по делу № 2-3447/2021 от 26.08.2021

дело №2-3447/2021

74RS0028-01-2021-006462-60                                    

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 ноября 2021 года                             г. Копейск

Копейский городской суд Челябинской области в составе:

председательствующего судьи Эммерт О.К.,

при помощнике судьи Сияновой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Зинкевич Л.П. к Пушкареву Д.В. о расторжении договора подряда, взыскании уплаченных по договору денежных средств, взыскании пени, компенсации морального вреда.

УСТАНОВИЛ

Зинкевич Л.П. обратилась в суд с исковым заявлением к Пушкареву Д.В. о расторжении гражданско-правового договора НОМЕР от 16 марта 2021 года, взыскании уплаченных по договору денежных средств в размере 202 130 руб. 00 коп., взыскании пени в размере 27 489 руб. 68 коп., компенсации морального вреда в сумме 7 000 руб. 00 коп.

В обоснование требований указано, что 16 марта 2021 года между Зинкевич Л.П. и ответчиком заключен гражданско-правовой договор НОМЕР на выполнение кровельных работ. Со стороны истца обязательства по указанному договору исполнены в полном объеме. Ответчику уплачены денежные средства в день подписания договора (сумма авансового платежа) – 37 500 руб. 00 коп., предоплата за строительные материалы (в день подписания договора) в размере 46 000 руб. 00 коп. При этом, в последующем, по просьбе ответчика на покупку материала истцом были перечислены следующие суммы: 16 марта 2021 года – 32 500 руб. 00 коп., 20 марта 2021 года – 28 400 руб. 00 коп., 24 марта 2021 года – 57 730 руб. 00 коп. Последние три платежа переведены истцом на банковскую карту по реквизитам, переданным ответчиком дочери истца. При этом, до настоящего времени ответчик свои обязательства по исполнению договора не исполнил. Согласно п. 2.1 договора окончанием работ считается - 10 апреля 2021 года. За нарушение установленного по договору срока выполнения работ, подрядчик уплачивает пеню заказчику в размере 0,1 % цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более 30%. Согласно расчетам, приложенным к исковому заявлению, истцу, со стороны ответчика, подлежит уплате сумма пени в размере 27 489 руб. 68 коп. Кроме того, ответчик, не возвращая уплаченную Зинкевич Л.П. сумму, и не исполняя обязательств по договору, не только нарушает законное право истца, но вынуждает тратить много сил и времени на переговоры с ним, на поездки для консультации с юристами, к участковому. Вследствие необходимости попыток истца вернуть деньги и вести с продавцом длительные бесполезные переговоры истец постоянно испытывала сильные нервные стрессы. Полагает, что своими действиями ответчик причинил истцу нравственные и физические страдания, моральный вред, на компенсацию которого истец имеет право в соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец Зинкевич Л.П. в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивала по основаниям, указанным в исковом заявлении. Дополнительно пояснила, что строительные материалы на сумму 25 113 руб. 00 коп. Пушкаревым Д.В. были доставлены, находятся у нее.

Ответчик Пушкарев Д.В., третьи лица: Пушкарева Е.Н., Зинкевич Е.А. о дате, времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом, в судебное заседание не явились.

В соответствии со ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о месте и времени судебного заседания надлежащим образом.

Заслушав пояснения истца Зинкевич Л.П., исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении заявленных исковых требований.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Исходя из положений пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Вместе с тем, при отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в смете.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует и установлено судом, что 16 марта 2021 года между Зинкевич Л.П. (заказчик) и Пушкаревым Д.В. (подрядчик) заключен гражданско-правовой договор НОМЕР, по условиям которого Пушкарев Д.В. обязался выполнить кровельные работы, стоимость работ по договору определена сторонами в размере 125 100 руб. 00 коп.

В соответствии с п.п.1.1, 1.2, 3.2.2. договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить в соответствии со сметой (Приложение НОМЕР к договору) кровельные работы дома, расположенного по адресу: АДРЕС и передать результаты работ заказчику.

Согласно смете (Приложение НОМЕР к гражданско-правовому договору) в состав работ входит: демонтаж, монтаж стропильной группы, покрытие профлистом, монтаж планок примыкания, монтаж карнизной подшивки с углом наружным (л.д.18).

В силу п.2.1. договора, датой начала работ является - 20 марта 2021 года, окончание работ - 10 апреля 2021 года.

Установлено, что Зинкевич Л.П. 16 марта 2021 года Пушкареву Д.В. переданы денежные средства в счет предоплаты в размере 46 000 руб. 00 коп. для приобретения строительных материалов, что подтверждается подписью Пушкарева Д.В. на смете, являющейся приложением НОМЕР к гражданско-правовому договору НОМЕР от 16 марта 2021 года (л.д.18).

Из пояснений истца в судебном заседании 14 октября 2021 года следует, что в день подписания договора 16 марта 2021 года ею в качестве аванса по договору подряда НОМЕР Пушкареву Д.В. переданы также денежные средства в размере 37 500 руб. 00 коп., при этом расписки либо иного документа, подтверждающего передачу денежных средств, между сторонами не составлялось (л.д.79-87).

Вместе с тем, судом также установлено, что в счет оплаты по указанному гражданско-правовому договору Зинкевич Л.П. по реквизитам, указанным в СМС-сообщениях, поступивших на телефон третьего лица Зинкевич Е.А. (дочери истца), на банковскую карту НОМЕР переведены денежные средства: 16 марта 2021 года – 32 500 руб. 00 коп., 20 марта 2021 года – 28 400 руб. 00 коп., 24 марта 2021 года – 57 730 руб. 00 коп., что подтверждается скриншотами СМС-сообщений (л.д.54-62), распечаткой чеков по операциям (л.д.64-66), отчетом по банковской карте НОМЕР (л.д.93).

Из ответа ПАО «Сбербанк России» от 29 сентября 2021 года на запрос суда следует, что держателем банковской карты НОМЕР является Пушкарева Е.Н., ДАТА года рождения (л.д.43).

Согласно записи акта о рождении НОМЕР от ДАТА года рождения, Пушкарева Е.Н., ДАТА года рождения является матерью ответчика Пушкарева Д.В., ДАТА года рождения (л.д.99).

Судом установлено и не оспаривается истцом, что Пушкаревым Д.В. во исполнение заключенного между сторонами договора приобретены и доставлены истцу строительные материалы (лесоматериалы) на сумму 25 113 руб. 00 коп., что подтверждается расходной накладной НОМЕР от 18 апреля 2021 года, представленной в материалы дела истцом (л.д.51-52).

В судебном заседании 10 ноября 2021 года была исследована видеозапись, представленная истцом Зинкевич Л.П., из которой следует, что кровельные работы согласно гражданско-правовому договору фактически не проводились (л.д.90). Данные обстоятельства также подтверждаются фототаблицей (л.д.74-76), показаниями свидетелей Ф.Р.С., Ч.Е.А., допрошенных судом в судебном заседании 14 октября 2021 года. Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется.

Факт того, что за период с начала срока выполнения кровельных работ по оспариваемому договору от 16 марта 2021 года и после наступления конечного срока выполнения работ ответчик к исполнению условий договора так и не приступил подтверждается пояснениями истца, показаниями свидетелей и видеозаписью, приобщенной к материалам дела, при этом ответчиком не оспорен.

Доказательств выполнения кровельных работ в полном объеме (части) и надлежащего качества, ответчиком, в нарушение требований ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суду не представлено.

Претензия Зинкевич Л.П., направленная в адрес Пушкарева Д.В. о возврате денежных средств, уплаченных по указанному договору, выплате пени, оставлена Пушкаревым Д.В. без удовлетворения (л.д.22-23, 24).

Разрешая требования Зинкевич Л.П. о расторжении гражданско-правового договора НОМЕР от 16 марта 2021 года, заключенного между истцом и Пушкаревым Д.В., суд приходит к следующему.

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

На основании пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных данным кодексом, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок (пункт 2).

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из содержания указанных выше правовых норм и разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации следует, что до подачи в суд искового заявления об изменении или расторжении договора истец должен направить соответствующее предложение другой стороне и получить от нее отказ либо дождаться истечения срока, установленного в предложении, договоре или законе.

Принимая во внимание, что истцом Зинкевич Л.П. требование о расторжении гражданско-правового договора НОМЕР от 16 марта 2021 года Пушкареву Д.В. направлено 28 июня 2021 года, ответа от ответчика Пушкарева Д.В. до настоящего времени не поступило, требования Зинкевич Л.П. о расторжении указанного договора подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, поскольку судом установлено и относимыми и допустимыми доказательствами, содержащимися в материалах дела, подтверждается, что ответчик к исполнению договора НОМЕР от 16 марта 2021 года не приступал, поставил в адрес истца только строительные материалы (лесоматериалы) на сумму 25 113 руб. 00 коп., при этом истцом 16 марта 2021 года ответчику переданы денежные средства в счет предоплаты в размере 46 000 руб. 00 коп. для приобретения строительных материалов, а также по реквизитам, предоставленным ответчиком, на банковскую карту НОМЕР переведены денежные средства: 16 марта 2021 года – 32 500 руб. 00 коп., 20 марта 2021 года – 28 400 руб. 00 коп., 24 марта 2021 года – 57 730 руб. 00 коп., руководствуясь приведенными нормами права, суд приходит к выводу, что имеются правовые основания для взыскания с ответчика в пользу истца денежных средств в размере 139 517 руб. 00 коп., из расчета: (46 000 руб. 00 коп. + 32 500 руб. 00 коп. + 28 400 руб. 00 коп. + 57 730 руб. 00 коп.) – 25 113 руб. 00 коп.

При этом, поскольку истцом не представлено допустимых и достаточных доказательств, что истцом в день подписания договора 16 марта 2021 года в качестве аванса по договору подряда НОМЕР Пушкареву Д.В. переданы денежные средства в размере 37 500 руб. 00 коп., в удовлетворении исковых требований о взыскании денежных средств в указанном размере следует отказать.

Вместе с тем, в соответствии с п.5.1 гражданско-правового договора НОМЕР от 16 марта 2021 года, за нарушение установленного по договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по договору, подрядчик, при наличи░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 0,1% ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░ ░░░░░ 30% ░░░░░░░░░ ░░░░ (░.░.16).

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ - 10 ░░░░░░ 2021 ░░░░, ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 27 489 ░░░. 68 ░░░.

░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 18 974 ░░░. 31 ░░░. ░░ ░░░░░░ ░ 11 ░░░░░░ 2021 ░░░░ ░░ 24 ░░░░░░░ 2021 ░░░░ (░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░), ░░ ░░░░░░░: 139 517 ░░░. 00 ░░░. ░ 0,1% ░ 136 ░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 1 ░░. 151 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░ ░.2 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 20 ░░░░░░░ 1994 ░░░░ №10 «░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░» ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░), ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░.░.), ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ (░░. 1100 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░).

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 16 ░░░░░ 2021 ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 1 ░░. 98 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░-░░░░░ ░░ 24 ░░░░░░░ 2021 ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 ░░░. 00 ░░░. (░.░.21).

░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 ░░░. 00 ░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 069 ░░░. 83 ░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 194-199 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░

░░░░░

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ 16 ░░░░░ 2021 ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░.░..

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 139 517 ░░░. 00 ░░░., ░░░░ ░ ░░░░░░░ 18 974 ░░░. 31 ░░░., ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 ░░░. 00 ░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 4 069 ░░░. 83 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ O.K.