Решение от 14.04.2022 по делу № 2-967/2022 от 28.02.2022

                                                    УИД 04RS0021-01-2022-001305-14

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

            14 апреля 2022 года                                                                             г.Улан-Удэ

           Советский районный суд г.Улан-Удэ в составе председательствующего судьи Смирновой Ю.А., при секретаре Самойловой А.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-967/2022 по иску Потокиной Людмилы Спиридоновны, Цыжиповой Дугармы Баясхалановны, Тугутовой Ларисы Галсановны, Васильевой Ирины Сергеевны, Имегеевой Юлии Борисовны, Троман Евгении Александровны, Куликова Сергея Анатольевича, Нимбуевой Натальи Викторовны, Цыренова Виталия Сергеевича, Раднаевой Баярмы Дамдиновны, Ухиновой Маргариты Федоровны, Переляева Антона Михайловича, Дымбрылова Бадмы Будажаповича, Бородиной Анастасии Андреевны, Молосоева Владимира Борисовича, Сосоровой Аллы Александровны, Налхановой Алтыны Николаевны, Жаркой Марии Ивановны, Бабанского Петра Павловича, Аржаных Сергея Александровича к ИП Слукину Дмитрию Валерьевичу о защите прав потребителя

УСТАНОВИЛ:

Обращаясь в суд с иском к ИП Слукину Д.В., истцы просили расторгнуть заключенные с ответчиком договоры подряда, взыскать в пользу каждого из истцов уплаченные денежные средства в размере по 25 000 руб. Также, просили взыскать с ответчика неустойку за просрочку выполнения требований потребителя в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки вплоть до вынесения решения суда, компенсацию морального вреда – по 10 000 руб. в пользу каждого, а также, штраф – 50% от суммы, присужденной судом.

Иск мотивирован заключением ДД.ММ.ГГГГ между ИП Слукиным Д.В. и истцами договоров подряда, в соответствии с которыми ИП Слукин Д.В. (подрядчик) обязался выполнить работы, указанные в п.2 договора, а именно: проектирование водопровода, прокладка магистральных труб водоснабжения к дому, установка водосчетчика, греющего кабеля, а также, исполнительную съемку готового водопровода. В соответствии с п.2.1.1 договора подрядчик обязался выполнить работы в течение 8 месяцев с начала действия договора, согласно п.3.1 договора – договор вступает в действие с ДД.ММ.ГГГГ, соответственно все работы подрядчику необходимо было выполнить в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п.3.2 заключенных договоров ответчику перечислен аванс от каждого из истцов в размере по 25 000 руб. На сегодняшний день какие-либо работы, указанные в п.2 договоров подрядчиком не выполнены. Таким образом, ответчиком нарушены условия договора на выполнение работ. Ссылаясь на ст.723 ГК РФ, просили требования удовлетворить.

В судебном заседании истцы Имегеева Ю.Б., Переляев А.М., Дымбрылов Б.Б., Молосоев В.Б., Жаркой М.И. исковые требования поддержали. Уточнили, что в соответствии со ст.715 ГК РФ они вправе отказаться от исполнения договора, поскольку подрядчик фактически в установленный срок никаких работ не произвел. Также, уточнили, что просят взыскать неустойку, установленную п.4.2 заключенных договоров, в размере 1% от стоимости работ, которая составляет в соответствии с договором 80 000 руб. Возражали против заявленного ответчиком ходатайства об уменьшении размера неустойки и компенсации морального вреда.

Остальные истцы в судебное заседание не явились, Васильева И.С., Нимбуева Н.В., Бородина А.А. направили заявления, в которых просили рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки уважительными.

Ответчик ИП Слукин Д.В. в судебном заседании исковые требования признал, не отрицал, что до настоящего времени предусмотренные договорами работы не выполнены. Также пояснил, что при производстве работ возникли непредвиденные обстоятельства, устранение которых требовало дополнительного времени и затрат. В связи с указанным, просил уменьшить размер неустойки и компенсации морального вреда.

Выслушав истцов, ответчика, исследовав материалы дела, суд считает, что требования подлежат удовлетворению.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

         В соответствии с ч.2 ст.715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что ДД.ММ.ГГГГ между истцами Потокиной Л.С., Цыжиповой Д.Б., Тугутовой Л.Г., Васильевой И.С., Имегеевой Ю.Б., Троман Е.А., Куликовым С.А., Нимбуевой Н.В., Цыреновым В.С., Раднаевой Б.Д., Ухиновой М.Ф., Переляевым А.М., Дымбрыловым Б.Б., Бородиной А.А., Молосоевым В.Б., Сосоровой А.А., Налхановой А.Н., Жаркой М.И., Бабанским П.П., Аржаных С.А. (заказчики) и ответчиком ИП Слукиным Д.В. (подрядчик) заключены договоры подряда.

Из представленных суду договоров подряда установлено, что в соответствии с п.1 ИП Слукин Д.В. (подрядчик) обязался выполнить работы, указанные в п.2 договора, а именно: проектирование водопровода, прокладка магистральных труб водоснабжения к дому, установка водосчетчика, греющего кабеля, а также, исполнительную съемку готового водопровода.

В соответствии с п.2.1.1 договора подрядчик обязался выполнить работы в течение 8 месяцев с начала действия договора, согласно п.3.1 договора – договор вступает в действие с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.3.2 заключенных договоров ответчику перечислен аванс от каждого из истцов в размере по 25 000 руб.

Во исполнение заключенных договоров всеми истцами ответчику уплачен аванс в размере по 25 000 руб. каждым, что подтверждается представленными в материалы дела квитанциями.

Указанные обстоятельства стороной ответчика не отрицались.

Далее, согласно пояснений истцов установлено, что до настоящего времени предусмотренные работы ответчиком не произведены. Установленный договором 8-ми месячный срок истек ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик ИП Слукин Д.В. в судебном заседании исковые требования признал, не отрицал, что до настоящего времени предусмотренные договорами работы не выполнены. Также пояснил, что при производстве работ возникли непредвиденные обстоятельства, устранение которых требовало дополнительного времени и затрат.

При таких обстоятельствах, суд соглашается с доводами истцов, согласно которым в силу ст. 715 ГК РФ, они вправе отказаться от исполнения договоров и потребовать возмещения убытков.

Тем самым, исковые требования о расторжении заключенных ДД.ММ.ГГГГ между истцами и ответчиком договоров подряда и взыскании уплаченных в качестве аванса по договору денежных средств в размере по 25 000 руб. подлежат удовлетворению.

Поскольку ответчик принял на себя определенные обязательства по оказанию услуги –выполнению работ, суд считает, что отношения сторон в данном случае регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей», который регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями и т.д. при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, а также определяет механизм реализации этих прав.

        Также подлежат удовлетворению требования истца о взыскании неустойки, поскольку ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

         В соответствии с п.4.2 заключенных договоров подряда за просрочку исполнения работ подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 1% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

         В соответствии с п.3.2 договоров общая стоимость работ составляет 80 000 руб.

         Поскольку работы, в оговоренные договором сроки ответчиком исполнены не были, на него должна быть возложена обязанность по уплате неустойки.

Размер неустойки на день вынесения решения суда составляет 80 800 руб., исходя из расчета за 101 день (период с 03.01.2022 по 14.04.2022)- 80 000*1%*101.

Вместе с тем, учитывая, что согласно условиям договора неустойка не может составлять более общей стоимости работ, ее размер суд определяет в 80 000 руб.

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки, поскольку при производстве работ возникли непредвиденные обстоятельства, ввиду чего они не были выполнены по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии со ст. 333 ГК РФ суд вправе уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Определениях N 1777-О от 24.09.2012 года, N 11-О от 10.01.2002 г., N 497-О-О от 22.03.2012 года, часть первая статьи 333 ГК Российской Федерации, закрепляющая право суда уменьшить размер подлежащей взысканию неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, по существу, предписывает суду устанавливать баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения, что согласуется с положением статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Суд, с учетом положений ст.333 ГК РФ, принимая во внимание пояснения ответчика, уменьшает размер неустойки с 80 000 руб. до 25 000 руб. в пользу каждого из истцов, поскольку размер ответственности ответчика явно несоразмерен последствиям нарушения обязательств.

Подлежат удовлетворению и требования истцов о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, поскольку ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Вина исполнителя по договору – ответчика, в неисполнении договора подряда, судом установлена, следовательно надлежит взыскать в пользу истца компенсацию морального вреда.

Учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание, что в соответствии с названной правовой нормой - размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда, исходя из принципов разумности и справедливости, суд считает необходимым удовлетворить требования истцов в указанной части, взыскав с ответчика сумму в размере по 3 000 руб. в пользу каждого из истцов.

Согласно ст. 13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Тем самым, взысканию с ответчика в пользу каждого из истцов подлежит штраф в размере по 26 500 руб. (53 000 (25 000 +25 000+3 000)/2).

В силу ст.103 ГПК РФ подлежит взысканию с ответчика в доход государства госпошлина в размере 40 000 руб. пропорционально удовлетворенной сумме 50 000 руб. (требования имущественного характера в пользу каждого из истцов) и 3 000 руб. (компенсация морального вреда в пользу каждого из истцов).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░ – 25 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – 3 000 ░░░., ░░░░░ –26 500 ░░░., ░░░░░ ░░░░░░░░ 79 500 ░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 40 000 ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░-░░░.

░░░░░:                                                                                          ░.░. ░░░░░░░░

░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ 19.04.2022.