Судебный акт #1 (Решение) по делу № 2а-1625/2022 от 26.10.2022

Дело № 2а-1625/2022

03RS0032-01-2022-000935-81

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 декабря 2022 года                              г. Бирск

Бирский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Кашапова Д.М.,

при секретаре Чиглинцевой А.В.,

с участием старшего помощника Бирского межрайонного прокурора Республики Башкортостан Кисличко А.А., представителя администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан Мирзаянова Р.А., заинтересованного лица Шестерикова В.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Бирского межрайонного прокурора Республики Башкортостан к администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан о возложении обязанности завершить работы по благоустройству,

УСТАНОВИЛ:

Бирский межрайонный прокурор обратился в суд с иском в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к администрации городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики Башкортостан о возложении обязанности завершить работы по благоустройству, указав в обоснование иска, что Бирской межрайонной прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры РБ № Исуб-7/3-2843-22/6204-20800001 от 18.03.2022 по обращению Шестерикова В.М. (№ВО№ от ДД.ММ.ГГГГ) проведена проверка соблюдения законодательства о благоустройстве населенных пунктов. В рамках реализации постановления Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ принята муниципальная программа «О реализации проектов по комплексному благоустройство дворовых территорий городского поселения <адрес> МР <адрес> РБ «Башкирские дворики», утвержденная постановления от ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района <адрес> на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» в бюджет муниципального района <адрес> Республики Башкортостан на 2020 года предоставлена субсидия в размере 36 935 529,60 рублей. На основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета муниципального района <адрес> бюджету городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» в бюджет муниципального района <адрес> Республики Башкортостан на 2020 года предоставлена субсидия в размере 36 935 529,60 рублей. При этом, п. 4.3.4 на администрацию городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> возложены обязанности обеспечить исполнение перечня мероприятий. Кроме того, п. 4.ДД.ММ.ГГГГ на администрацию городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> возложены обязанности обеспечить выполнением обязательных видов работ по благоустройству дворовых территорий, на которые направляется субсидии.

На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о заказах www.zakupki.gov.ru заказчиком администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ размещена закупка в форме электронного аукциона (извещение №) «Благоустройство дворовых территорий по адресу: <адрес>, 36А, 36Б, 38А, 40А, 42А, <адрес>А, <адрес>А в рамках муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан «Башкирские дворики»». Начальная (максимальная) цена контракта - 10 318 413 рублей 60 коп. ИКЗ 203025700608202570№ Победителем электронного аукциона № признано ДД.ММ.ГГГГ Общество     с ограниченной ответственностью «ФИО1» с ценой контракта 9 380 376,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключен муниципальный контракт.

В соответствии с п. 1.3. Контракта «Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ: Дата начала работ: - с момента заключения муниципального контракта. Дата окончания работ: ДД.ММ.ГГГГ (с возможностью досрочного выполнения работ).

ООО «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ направило письмо о возникших скрытых работах и просьбой продлить срок выполнения работ в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (вх. 1291/02-16). ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение № на основании письменного обращение Подрядчика о продлении сроков работ до ДД.ММ.ГГГГ. Подрядчик ДД.ММ.ГГГГ предоставил Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Стоимость принятых работ составила 5 582 757 рублей.

Администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ ДД.ММ.ГГГГ принято Решение № об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании п.9 ст.95 Закона 44-ФЗ, в связи с тем, что работы, установленные Контрактом Подрядчик выполнил не в полном объеме.

В ходе проверки прокуратурой в апреле 2021 года установлено, работы по благоустройству дворовой территорий по адресу: <адрес>А не завершена, не выполнены благоустройство контейнерной площадки, и отсыпки щебнем места стоянки. По данному факту в адрес администрации городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений закона.

На основании изложенного, Бирский межрайонный прокурор РБ просит суд признать бездействие администрации городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ по неисполнению представлений Бирской межрайонной прокуратуры от ДД.ММ.ГГГГ исх №.2-2021 об устранении нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг, незаконным.

Обязать администрацию городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ завершить работы по благоустройству дворовой территории по адресу: <адрес>, путем отсыпки парковочных мест рядом с указанным домом щебнем фракцией от 20 до 40 мм. в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка комплексного благоустройства дворовых территорий городского поселения <адрес> на 2020 г. в рамках реализации муниципальной программы «Башкирские дворики» на территории городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан, ул. ФИО940-А, 42-А, 36-Б, 36-А, 38-А, 36, ул. ФИО10159-А, Чеверева 140-А раздел 2 том 2, в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Ранее Бирским районным судом Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ по делу № было вынесено решение об удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ решение Бирского межрайонного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ отменено, дело направлено для рассмотрения в суд первой инстанции для рассмотрения в порядке административного судопроизводства (КАС РФ).

В судебном заседании старший помощник Бирского межрайонного прокурора Республики Башкортостан ФИО3 заявленные требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. Пояснил суду, что в настоящее время работа по отсыпке парковочных мест ведется. Административным ответчиком на место работ привезена асфальтная крошка, укладка которой, согласно технологии и регламентов может быть произведена в теплое время года, с учетом погодных условий. В связи с чем, не возражал против представления стороне ответчика отсрочки исполнения решения суда на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представитель администрации городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан ФИО4 не возражал против иска, пояснил суду, что администрация предпринимает все необходимые меры для завершения работ по асфальтированию указанного участка дороги. Была привезена асфальтовая стружка, однако закончить работы не представляется возможным в связи с неблагоприятными погодными условиями, в связи с чем, просит суд, в случае удовлетворения заявленных требований, представить отсрочку исполнения решения суда на летний период.

В судебном заседании заинтересованное лицо ФИО7 исковые требования поддержал, просил удовлетворить в полном объеме. Не возражал против представления администрации отсрочки исполнения решения суда.

В судебное заседание представители заинтересованных лиц Правительства Республики Башкортостан, ООО «ФИО1», Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, ФИО8, не явились, извещены надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовали.

Суд, с учетом ст. 150 Кодекса административного судопроизводства РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствии неявившихся лиц, надлежащим образом извещенных о дате судебного заседания.

Опрошенный в ходе рассмотрения дела в качестве свидетеля ФИО5 пояснил, что подрядчик оказался недобросовестным, в связи с чем, работы не были выполнены до конца. Администрация приняла лишь те работы, которые соответствовали предъявляемым требованиям. Благоустройство территорий продолжилось в 2021 году. Подрядчиком были установлены контейнерные площадки. Первоначальный подрядчик оказался не добросовестным, в связи с этим контракт был расторгнут. После чего новый контракт не был заключен из-за отсутствия финансирования. Средства на реализацию контракта предоставляет Министерство ЖКХ Республики Башкортостан. На сколько ему известно, сейчас необходимо заново организовывать торги и заключать договор с новым подрядчиком.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, изучив доводы возражения ответчика, оценив доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

Согласно ч. 2 ст. 227 КАС РФ суд, признав решения, действия (бездействия) не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права, свободы и законные интересы административного истца, принимает решение об удовлетворении полностью или в части заявленных требований и об обязанности административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или препятствия к их осуществлению либо препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое заявление.

В соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 131-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятся - утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Из материалов дела следует, что Бирской межрайонной прокуратурой во исполнение поручения прокуратуры РБ № Исуб-7/3-2843-22/6204-20800001 от ДД.ММ.ГГГГ по обращению ФИО7 (№ВО№ от ДД.ММ.ГГГГ) проведена проверка соблюдения законодательства о благоустройстве населенных пунктов. В рамках реализации постановления Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ № администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ принята муниципальная программа «О реализации проектов по комплексному благоустройство дворовых территорий городского поселения <адрес> МР <адрес> РБ «Башкирские дворики», утвержденная постановления от ДД.ММ.ГГГГ №.

На основании заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района <адрес> на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» в бюджет муниципального района <адрес> Республики Башкортостан на 2020 года предоставлена субсидия в размере 36 935 529,60 рублей.

На основании соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ из бюджета муниципального района <адрес> бюджету городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики» в бюджет муниципального района <адрес> Республики Башкортостан на 2020 года предоставлена субсидия в размере 36 935 529,60 рублей.

В соответствии с п. 4.3.4 соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ администрация городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> обязана обеспечить исполнение перечня мероприятий. Согласно п. 4.ДД.ММ.ГГГГ на администрацию городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> возложены обязанности обеспечить выполнением обязательных видов работ по благоустройству дворовых территорий, на которые направляется субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о заказах www.zakupki.gov.ru размещена закупка в форме электронного аукциона (извещение №) «Благоустройство дворовых территорий по адресу: <адрес>, 36А, 36Б, 38А, 40А, 42А, <адрес>А, <адрес>А в рамках муниципальной программы «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан «Башкирские дворики». Начальная (максимальная) цена контракта - 10 318 413 рублей 60 коп. ИКЗ 203025700608202570№ Победителем электронного аукциона № признано ДД.ММ.ГГГГ Общество     с ограниченной ответственностью «ФИО1» с ценой контракта 9 380 376,00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан и ООО «ФИО1» заключен муниципальный контракт № ИКЗ 203025700608202570№.

В соответствии с п. 1.3. Контракта «Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ: Дата начала работ: - с момента заключения муниципального контракта. Дата окончания работ: ДД.ММ.ГГГГ (с возможностью досрочного выполнения работ).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО1» направило письмо о возникших скрытых работах и просьбой продлить срок выполнения работ в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (вх. 1291/02-16).

ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение № на основании письменного обращение Подрядчика о продлении сроков работ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Подрядчик предоставил Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Стоимость принятых работ составила 5 582 757 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ принято Решение № об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании п.9 ст.95 Закона 44-ФЗ, в связи с тем, что работы, установленные контрактом Подрядчик выполнил не в полном объеме.

В ходе проверки прокуратурой в апреле 2021 года установлено, что работы по благоустройству дворовой территорий по адресу: <адрес>А не завершена, не выполнены благоустройство контейнерной площадки, и отсыпки щебнем места стоянки. По данному факту в адрес администрации городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ ДД.ММ.ГГГГ внесено представление об устранении нарушений закона.

В своих возражениях, администрация городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> РБ ссылается на отсутствие финансирования на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территории, в связи с чем, контракт с новым подрядчиком не был заключен.

Согласно п.1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В соответствии с п.18 ст. 95 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 44-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГГГ) если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частями 17 и 17.1 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Частью 17 статьи 95 Закона о контрактной системе закреплено, что в случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83, пункта 2 части 2 статьи 83.1 Закона о контрактной системе (определение поставщика путем проведения запроса предложений, в том числе, проведение запроса предложений в электронной форме).

Из смысла приведенных норм следует, что цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги в том случае, если последующий контракт заключен после определения поставщика путем проведения запроса предложений.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан и ООО «ФИО1» заключен муниципальный контракт № ИКЗ 203025700608202570№.

Соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ представлены субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района <адрес> Республики Башкортостан на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики».

Соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ представлены субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету муниципального района <адрес> Республики Башкортостан на реализацию проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирские дворики».

При изложенных обстоятельствах, вопреки доводам административного ответчика денежные средства были выделены администрации городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан после заключения муниципального контракта на выполнения работ по благоустройству, а не до его заключения.

На основании вышеизложенного, с учетом того, что муниципальный контракт № был расторгнут администрацией городского поселения <адрес> муниципального района <адрес> Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ, в то время как на дату рассмотрения дела работы по благоустройству дворовой территорий по адресу: <адрес>А не завершены, суд считает необходимым удовлетворить требования Бирского межрайонного прокурора Республики Башкортостан о возложении обязанности завершить работы по благоустройству в полном объеме, представив ответчику отсрочку на 4 месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Согласно ч.1 ст. 189 Кодекса административного судопроизводства РФ суд, рассмотревший административное дело, в соответствии с заявлениями лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

В ходе рассмотрения дела представителем административного ответчика было заявлено ходатайство об отсрочки исполнения решения суда на летний период, поскольку в связи с погодными условиями завершить работы по асфальтированию парковочных мест в данный момент не представляется возможным, по независящим от административного ответчика обстоятельствам.

Учитывая мнение участников процесса, не возражавших против предоставления административному ответчику отсрочки исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ, а также учитывая специфику и требования к работам, которые не представляется возможным выполнить в зимний и весенний период времени, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство представителя административного ответчика, представив отсрочку исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, ст. 227 КАС РФ,

РЕШИЛ:

░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ 12.05.2021 ░░░ № 57.2-2021 ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░. ░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░░, ░. 42, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 20 ░░ 40 ░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░░░░░ ░░ 2020 ░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░. ░░░░░░░░░░░ ░.40-░, 42-░, 36-░, 36-░, 38-░, 36, ░░. ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.159-░, ░░░░░░░░ 140-░ ░░░░░░ 2 ░░░ 2, ░ ░░░░░░░ 4 ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ 01 ░░░░ 2023 ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░: ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

░░░░░ ░░░░░:                          ░.░. ░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░

№ 2░-1625/2022 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░