Решение от 21.01.2021 по делу № 2-74/2021 от 28.10.2020

№2-74/2021 Изг. 29.01.2021 г.

76RS0010-01-2020-002308-24

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 января 2021 года          г. Ростов Ярославской области

    Ростовский районный суд Ярославской области в составе

председательствующего: судьи Яковлевой Л.В.,

при секретаре Сухининой Т.А,

при участии представителя истца (ответчика по встречному иску) АО «Газпром газораспределение Ярославль» по доверенности Бармичевой А.Н, ответчика (истца по встречному иску) Трапезникова В.К. – по доверенности Никонов С.А,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску АО «Газпром газораспределение Ярославль» к Трапезникову Владимиру Константиновичу о расторжении договора от 13.12.2019 № ЮФ-ТП-1706/19 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения и

встречные исковые требования Трапезникова Владимира Константиновича к АО «Газпром газораспределение Ярославль» об обязании исполнить обязательства по договору от 13.12.2019 №ЮФ-ТП-1706/19 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределении для первой категории,

У С Т А Н О В И Л :

АО «Газпром газораспределение Ярославль» обратилось в суд с иском к Трапезникову Владимиру Константиновичу о расторжении договора от 13.12.2019 №ЮФ-ТП-1706/19 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения.

В основание исковых требований указывает, что 13 декабря 2019 года № ЮФ-ТП-1706/19 был заключен договор подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> Размер платы за подключение договором был определен на основании Приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 14.12.2018 № 288-г/тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Ярославль» на 2019 год в размере 33 097,58 рублей.

Ссылаясь на положения ст.451 ГК РФ, просит в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили на момент заключения договора, вышеуказанный договор расторгнуть, указывая, что после заключения договора было выявлено, что земельный участок Трапезникова с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> входит к границы охраняемой зоны особо охраняемой природной территории Ярославской области регионального знания – памятник природы озеро «Неро», а также расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой города Х1-ХV11 вв..

В связи с чем, размер платы должен был быть установлен согласно п.26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утв.постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 №1021, которым предусмотрено, что в случае прокладки газопровода на землях особо охраняемых природных территорий размер платы за технологическое присоединение по договору определяется по индивидуальному проекту. Размер предварительной оплаты, рассчитанной по индивидуальному проекту составляет 298 489,40 рублей, в том числе НДС 20%.

Трапезников Владимир Константинов обратился в суд со встречными исковыми требованиями к АО «Газпром газораспределение Ярославль» об обязании исполнить обязательства по договору от 13.12.2019 № ЮФ-ТП-1706/19 о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределении для первой категории заявителя. В основание встречных исковых требований, Трапезников В.К., ссылаясь на положения ст.309 ГК РФ, указывает, что обстоятельства на которые ссылается истец не могут являться существенно изменившимися обстоятельствами в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

В судебном заседании истец (ответчик по встречному иску) АО «Газпром газораспределение Ярославль» по доверенности Бармичева А.Н. поддержала исковые требования в полном объеме по основаниям указанным в иске, по встречным требованиям возражала.

В судебном заседании ответчик (истец по встречному иску) Трапезникова В.К. – по доверенности Никонов С.А. возражал по исковым требованиям, встречные исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям указанным во встречном иске.

Третье лицо Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области участия в судебном заседании не принимал, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом, представил в суд письменный отзыв на иск, в котором просил рассмотреть дело в отсутствии своего представителя, оставил вопрос об удовлетворении исковых требований АО «Газпром газораспределение Ярославль», в лице филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г.Ростове к Трапезникову Владимиру Константиновичу о расторжении договора на усмотрение суда, в удовлетворении встречных исковых требований Трапезникова Владимира Константиновича к Акционерному обществу «Газпром газораспределение Ярославль» о возложении обязанности по исполнению договора просил отказать. Указал, что земельный участок по адресу: <адрес> входит в границы охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы «Озеро Неро». В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное и иное природопользование, оказывающее негативное (вредное) воздействие на природные комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся в границах памятника природы. Правообладатели, водопользователи, собственники водных объектов, которые расположены в границах охранной зоны обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение установленную законом ответственность. Для осуществления подключения объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № требуется разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду и предоставление их на согласование в департамент.

Третье лицо Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области участия в судебном заседании не принимал, о времени и месте рассмотрения дела извещен своевременно и надлежащим образом.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу об отказе удовлетворении исковых требований АО «Газпром газораспределение Ярославль», и встречных исковых требований Трапезникова В.К. по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п.1 ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В силу ст.309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ст.451 ГК РФ следует, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

П.2 ст. 451 ГК РФ предусмотрено, что если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

13 декабря 2019 года № ЮФ-ТП-1706/19 был заключен договор подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства – индивидуального жилого дома по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Подозерка, д.28, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю или основному абоненту на праве собственности или ином законном праве. С учетом максимальной нагрузки( часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования. Заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению ( технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером №) в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению( технологическому присоединении).

Размер платы за подключение договором определен на основании Приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 14.12.2018 №288-г/тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Ярославль» на 2019 год в размере 33 097,58 рублей. Внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: 50 процентов платы в течении 11 рабочих дней со заключении настоящего договора, 50 процентов платы в течении 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении (п.10 договора).Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на подключение (технологическое присоединение) считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации исполнителя.

Оплата по договору в размере 19 852,55 рублей осуществлена 09.01.2020 года.

Постановлением Правительства области от 22.08.2014 № 822-п «О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике природы «Озеро Неро» утверждено положение о памятнике природы, в том числе перечень запрещенных и разрешенных видов хозяйственной и иной деятельности ( пункт 14 Положения).

Режим особой охраны зоны памятника природы «Озеро Неро» утвержден указом Губернатора области от 25.06.2014 № 254 «Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы « Озеро Неро».

Согласно указу Губернатора области от 25.06.2014 № 254 земельные участки и водные объекты в границах охранной зоны у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов землеьных участков (далее- правообладатели земельных участков) собственников водных объектов и водопользователей не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для данных земельных участков и водных объектов особого правого режима. В границах охранной зоны запрещается деятельность, реакционное и иное природопользование, оказывающее негативное (вредное) воздействие на природные комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного мира, располагающиеся в границах памятника природы. Правообладатели землеьных участков, водопользователи, собственники водных объектов, которые расположены в границах охраняемой зоны, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

Согласно данных публичной кадастровой карты Россрестра расположенный по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Подозерка, д. 28 с кадастровым номером № входит в границы охранной зоны особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы «Озеро Неро».

Согласно п.2 постановления Правительства Ярославской области от 22.08.2014 г. N 822-п следует, что в состав зоны, указанной в пункте 1 зону ограниченного хозяйственного использования в целях обеспечения пользования акваторией водного объекта(включен участок акватории озера Неро общей площадью 4000 кв. м, расположенный в районе домов 27 - 37 по улице Подозерке города Ростова.

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.11.2016 № 1215-п «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ростовского Кремля» в городе Ростове Ярославской области, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» «далее – Проект зон охраны Ансамбля Ростовского кремля) участок работ по адресу: <адрес> расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом использования земель и градостроительным регламентом ЗРЗ.КР.1, а также зоне охраняемого природного ландшафта ЗОЛ.Кр.. Земельный участок по данному адресу расположен в граинцах территории объекта археологического наследия федерального значения « Культурный слой города», Х1-ХV1 вв.(Ярославская область, г.Ростов, центр города),который согласно Указу президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 включен в реестр Границы территории объекта культурного наследия, утв. приказом департамента культуры Ярославской области от 20.02.2012 № 7.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 76:19:010229:71 следует, что зарегистрированы ограничения (обременения), предусмотренные статьи 56, 56.1 Земельного Кодекса РФ, на основании указа Губернатора области от 25.06.2014 №254, Приказа от 20.02.2012 №7 департамента культуры Ярославской области. Приказа от 26.08.2019 №74 департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

С учетом изложенного, доводы истца о том, что имеет место существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора о технологическом присоединении необоснованны. Обстоятельства, а именно то, что земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> входит в границы охранной зоны особо охраняемой природной территории (далее–ОППТ) Ярославской области регионального значения – памятник природы «Озеро Неро» и расположен в границах территории объекта археологического наследия федерального значения « Культурный слой города», имелись на момент заключения договора и при той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась по характеру договора и условиям оборота должны были быть их установлены АО «Газпром газораспределение Ярославль».С учетом из изложенного, правовых оснований для расторжения договора (изменения), предусмотренных ст.451 ГК РФ не имеется.

Далее, согласно п.4 ст.421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422)

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. ( ст.422 ГК РФ).

Согласно п.2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила N 1314).

В Правилах № 1314 определено, что заявителем является юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Определены категории заявителей (первой-третьей, к которым относятся заявители за исключением за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту).

Согласно п.88 Правил №1314 мероприятия по строительству газопровода в пределах границ земельного участка заявителя осуществляется заявителем, а мероприятия по строительству газопровода до границы земельного участка заявителя осуществляется исполнителем.

Согласно п.59 Правил №1314 подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В силу п.62 Правил №1314 договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Договор о подключении содержит следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению;

б) срок осуществления мероприятий по подключению;

в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон;

г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения;

д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;

е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту);

ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами;

з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил;

и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки;

к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении.

л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения;

н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга. (п. 83 Правил №1314).

Статьей 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" определено, что государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям (далее - технологическое присоединение) и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Пунктом 96 Правил N1314 предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение), определяемый исходя из предварительных технических параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий, для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является обязательным приложением к договору о подключении. ( п. 87 Правил № 1314)

После окончания разработки проектной документации сети газораспределения и проведения ее экспертизы, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы), но не позднее дня окончания срока, равного двум третьим срока осуществления мероприятий по подключению, установленного в договоре о подключении(п.105 Правил N 1314).

Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N1021( далее, Основные положения № 1021).

В разделе V1.2 Основных положений N 1021 определены виды платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям: стандартизированные тарифные ставки (пункт 26(21), плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час (пункт 26(22), плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 МПа( пункт 26(23).

Согласно пункту 26(23) Основных положений №1021, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают: проведение лесоустроительных работ; проведение врезки в газопроводы наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа; переходы через водные преграды; прокладку газопровода диаметром свыше 158 мм и протяженностью более 30 метров бестраншейным способом (до внесения изменений в указанный абзац - прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения); прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В силу пункта 2 статьи 94 Земельного Кодекса РФ к землям особо-охраняемых территорий относятся земли: особо охраняемых природных территорий; природоохранного назначения; рекреационного назначения; историко-культурного назначения; особо ценные земли.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что работы АО «Газпром газораспределение Ярославль» по заключенному с ответчиком договору относятся к категории работ, стоимость которых рассчитывается по индивидуальному проекту и соответственно спорный договор о подключении объекта капитального строительства должен предусматривать плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, которая устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (пункт 87 Правил N 1314), и иные существенный условия ( п. 83 Правил № 1314) исходя из правового статуса земельного участка ответчика.

Таким образом, учитывая вышеизложенные обстоятельства и требования законодательства, заключенный между сторонами договор не соответствует требованиям закона и этом посягает на публичные интересы, в связи с чем встречные требования Трапезникова В.К. не подлежат удовлетворению ( п.1 ст. 167 ГК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ 13.12.2019 № ░░-░░-1706/19 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ «░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ 13.12.2019 №░░-░░-1706/19 ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

    ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░              ░.░. ░░░░░░░░