Решение от 25.09.2023 по делу № 2-1538/2023 от 18.07.2023

Гражданское дело № 2-1538/2023

УИД 66RS0011-01-2023-001485-22

Мотивированное решение изготовлено 02.10.2023

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Каменск-Уральский

Свердловской области                                                                                                   25.09.2023

Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской области в составе председательствующего судьи Рокало В.Е.,

при секретаре судебного заседания Качалковой Ю.А.,

с участием истца Медведевой Е.А., представителя ответчика Соболева С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Медведевой Е.А. к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» о защите прав потребителя, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания» к Медведевой Е.А. о взыскании задолженности по договору,

УСТАНОВИЛ:

    Медведева Е.А. обратилась с иском к ООО «Ремонтно-строительная компания» о защите прав потребителя.

    В обоснование иска указано, что 26.12.2014 между ней и ООО «Ремонтно-строительная компания» был заключен инвестиционный договор, в соответствии с которым Медведева Е.А. частично инвестирует строительство пятиэтажного, одноподъездного дома, расположенного по адресу: ***» в сумме 3 350 000 рублей, а ответчик передает в ее собственность трехкомнатную квартиру площадью 93 кв.м, расположенную на четвертом этаже строящегося дома, не позднее 31.12.2015. Истец свои обязательства по договору выполнила частично, произвела оплату в размере 2 750 000 рублей, остальная часть по договоренности с ответчиком должна была вноситься по окончании строительства за счет средств материнского капитала. Однако, акт приема-передачи квартиры до настоящего времени не подписан сторонами, истец не может зарегистрировать свое право собственности на квартиру. В процессе строительства дома между сторонами было достигнуто соглашение, не оформленное в письменном виде, о том, что истец самостоятельно закупает строительные материалы для отделки, самостоятельно осуществляет отделку и установку сантехники. Истцом приобретены строительные материалы и сантехника, счетчик тепловой энергии, оплачены услуги по осуществлению отделки и установки сантехники, которые истец просила уступить в качестве оплаты по договору. Кроме того, в нарушение условий договора фактически площадь квартиры составляет 83.8 кв.м вместо 93 кв.м. Стоимость недостающей площадь квартиры составляет 331 397 рублей. На все претензии истца об устранении нарушений прав потребителя ответа не последовало. Действиями ответчика истцу причинены нравственные и физические страдания.

    Истец Медведева Е.А. просила взыскать с ответчика ООО «Ремонтно-строительная компания» в свою пользу неустойку за период с 01.01.2016 по 17.07.2023 в размере 2 007 224 рубля 99 коп., компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

    Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, предъявил встречное исковое заявление о взыскании задолженности по договору от 26.12.2014 в размере 600 000 рублей, пени за просрочку платежа в размере 335 250 рублей.

    В судебном заседании истец Медведева Е.А. исковые требования поддержала, встречные требования не признала, заявив о пропуске срока исковой давности, также указала, что полагала об отсутствии долга по договоренности с ответчиком, которую они письменно не фиксировали, о том, что в счет оставшейся суммы оплаты по договору будут зачтены расходы истца на приобретение строительных материалов и осуществление отделки, а также стоимость недостающей площади квартиры.

Представитель ответчика Соболев С.А. исковые требования не признал, поддержал встречное исковое заявление, указав, что в отсутствие полной оплаты по договору у ответчика не возникла обязанность по передаче квартиры, оснований для применения мер ответственности к ответчику не имеется, истцом пропущен срок исковой давности по заявленным требованиям, в случае удовлетворения требований просит снизить размер неустойки по основаниям статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заслушав объяснения явившихся лиц, исследовав представленные письменные доказательства, суд приходит к следующему.

В силу положений статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе, гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Суду независимо от наименования договора следует установить его действительное содержание, исходя как из буквального значения содержащихся в нем слов и выражений, так и из существа сделки с учетом действительной общей воли сторон, цели договора и фактически сложившихся отношений сторон (статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с положениями статей 1, 3 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» под инвестиционной деятельностью следует понимать вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности иные различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, урегулированы Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Таким образом, отличие договора инвестирования от договора участия в долевом строительстве заключается в том, что цель первого договора - вложение инвестиций, получение прибыли или достижение полезного эффекта, цель второго - возникновение у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 Обзора судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.07.2017), если установлено, что сторонами при совершении сделки, не отвечающей требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в действительности имелся в виду договор участия в долевом строительстве, к сделке применяются положения этого закона, в том числе предусмотренные им меры ответственности.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или в состав блок-секции многоквартирного дома, имеющей отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, за исключением случая, установленного частью 3 настоящей статьи.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере (часть 2 указанной статьи).

К отношениям, возникающим из договора участия в долевом строительстве, заключенного гражданином в целях приобретения в собственность жилого помещения и иных объектов недвижимости исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной данным законом (пункт 9 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).

Судом установлено, что 26.12.2014 между сторонами был заключен договор инвестирования, в соответствии с условиями которого Медведева Е.А. частично инвестирует строительство пятиэтажного, одноподъездного дома, расположенного по адресу: *** в сумме 3 350 000 рублей, а ООО «Ремонтно-строительная компания» передает в ее собственность трехкомнатную квартиру, площадью 93 кв.м., расположенную на четвертом этаже строящегося дома.

В соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.2 договора Общество обязуется выполнить функции заказчика и подрядчика по строительству объекта, не позднее 31.12.2015 передать квартиру в собственность инвестора и подписать акт приемки передачи квартиры.

Инвестор, в свою очередь, обязуется в срок до 31.12.2015 перечислить на расчетный счет или внести в кассу общества денежные средства в размере 3 350 000 рублей, принять квартиру по акту-приема-передачи (пункты 2.2.1, 2.2.3 договора).

Поскольку денежные средства по договору были привлечены для строительства квартиры в многоквартирном доме с последующей передачей жилого помещения гражданину и регистрацией права собственности на него за гражданином, правоотношения сторон регулируются Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Факт частичного исполнения Медведевой Е.А. обязательств по договору инвестирования от 26.12.2014 в части оплаты денежных средств в размере 2 750 000 рублей подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам и не оспаривается ответчиком (л.д. 19).

Ответчиком во встречном исковом заявлении предъявлено требование о взыскании с Медведевой Е.А. задолженности по договору от 26.12.2014 в размере 600 000 рублей, пени за просрочку платежа в размере 335 250 рублей.

Истцом Медведевой Е.А. заявлено о пропуске срока исковой давности по встречным требованиям.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ уплата цены договора производится после государственной регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в установленный договором период в безналичном порядке. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться участником долевого строительства путем единовременного внесения платежа, просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона. В случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться участником долевого строительства путем внесения платежей в предусмотренный договором период, систематическое нарушение участником долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца, является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Федерального закона.

Какие-либо требования об оплате цены по договору, расторжении договора в связи с неоплатой по договору, как то предусмотрено частью 3 статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, ответчик в адрес Медведевой Е.А. не направлял.

Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами (пункт 1).

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования (пункт 2)

Сведений о регистрации инвестиционного договора от 26.12.2014 суду не представлено.

Условий о порядке расчетов, периодичности и размере платежей инвестиционный договор от 26.12.2014 не содержит.

В соответствии с пунктом 2.2.1 договора инвестор обязуется внести денежные средства в размере 3 350 000 рублей в срок до 31.12.2015, соответственно, последний день срока исковой давности приходится на 31.12.2018.

С встречным иском ответчик обратился в суд 18.08.2023, то есть со значительным пропуском срока исковой давности, в связи с чем заявленные требования подлежат оставлению без удовлетворения.

Согласно разъяснениям, данным в абзаце 3 пункта 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» признание части долга, в том числе путем уплаты его части, не свидетельствует о признании долга в целом, если иное не оговорено должником.

В целях прерывания течения срока исковой давности при частичной уплате долга обязанное лицо должно совершить какие-либо действия, свидетельствующие о признании им оставшейся части долга.

    Доказательства совершения таких действий Медведевой Е.А. в материалах дела отсутствуют, напротив, она полагала об отсутствии долга в связи с тем, что в счет оставшейся суммы оплаты по договору будут зачтены расходы истца на приобретение строительных материалов и осуществление отделки, а также стоимость недостающей площади квартиры.

Действительно, согласно пункту 1.2 договора и приложения № 1 к договору общая площадь квартиры составляет 93 кв.м.

Согласно выписке из ЕГРН в отношении квартиры с кадастровым номером ***, переданной истцу, общая площадь квартиры составляет 83.8 кв.м.

Таким образом, учитывая, что имеется разница между проектной и фактической площадью квартиры, переданной истцу, у ответчика имеется обязанность возместить истцу стоимость недостающей общей площади квартиры в размере 331 397 рублей 85 коп. (3 350 000 руб. / 93 * (93 – 83.8)).

Кроме того, инвестиционным договором от 26.12.2014 и приложением № 2 к договору была предусмотрена обязанность ответчика по осуществлению отделки и комплектации квартиры.

Договором подряда от 01.03.2017 стороны предусмотрели, что Медведева Е.А. самостоятельно осуществляет работы по финишной отделке.

Истцом представлены в материалы дела копии чеков и квитанций на приобретение строительных материалов и сантехники.

Кроме того, суд учитывает, что нарушение срока передачи квартиры было вызвано не отсутствием полной оплаты по договору со стороны истца, а причинами, зависящими от ответчика.

17.04.2023 ответчик направил в адрес истца уведомление с просьбой произвести прием объекта строительства по акту приема-передачи в связи с получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 19.12.2022 (л.д. 20).

Претензия с требованием о выплате суммы неустойки за просрочку передачи квартиры, направленная истцом 26.04.2023, оставлена последним без удовлетворения (л.д. 21-25).

До настоящего времени акт приема-передачи квартиры сторонами не подписан, в связи с чем истец лишена возможности зарегистрировать право собственности на нее.

Таким образом, срок передачи помещения в собственность истца нарушен ответчиком и истек 01.01.2016.

Истец Медведева Е.А. просила взыскать с ответчика ООО «Ремонтно-строительная компания» в свою пользу неустойку за период с 01.01.2016 по 17.07.2023 в размере 2 007 224 руб. 99 коп.

Ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) или процентов, подлежащих уплате по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Истец обратилась в суд с настоящим иском 18.07.2023, следовательно, вправе претендовать на взыскание неустойки в пределах трехлетнего срока исковой давности с 18.07.2020 по 17.07.2023 (дата требования истца в исковом заявлении).

Из данного периода подлежат исключению периоды действия моратория, установленные Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 423 с 03.04.2020 по 01.01.2021 и от 26.03.2022 № 479 с 29.03.2022 по 30.06.2023.

Таким образом, период просрочки с 02.01.2021 по 28.03.2022 и с 01.07.2023 по 17.07.2023 составляет 468 дней.

С 01.01.2016 на основании Указания Банка России от 11.12.2015 № 3894-У значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. По состоянию на 01.01.2016 ключевая ставка составляла 11 %.

Таким образом, размер неустойки за период с 02.01.2021 по 28.03.2022 и с 01.07.2023 по 17.07.2023 составляет 849 420 рублей (2 750 000 руб. х 468 х 2 х 1/300 х 11 %).

Ответчиком заявлено о снижении размера неустойки, поскольку истец фактически проживает в квартире с 01.03.2017, что подтверждается актом приема-передачи от 01.03.2017, подписанным сторонами.

В соответствии пунктом 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

В абзаце 2 пункта 34 Постановления Пленума Верховного Суда Россисйкой Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктами 69 и 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть, по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства должником и не должна служить средством обогащения кредитора, но при этом направлена на восстановление прав кредитора, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, а потому должна соответствовать последствиям нарушения.

Суд находит обоснованным заявление ответчика о снижении размера неустойки, поскольку невозможность подписания акта приема-передачи с целью регистрации права собственности истца на квартиру обусловлено возникшими трудностями с получением разрешительной документации на объект строительства, фактически дом был построен, истец проживает в квартире с 2017 года, с этого момента пользуется квартирой и общедомовым имуществом.

В данном случае, учитывая обстоятельства дела, представленные доказательства, объем выполненных ответчиком обязательств, принимая во внимание компенсационную природу неустойки, принципы разумности и справедливости, суд приходит к выводу о снижении подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца размера неустойки до 200 000 рублей.

Исходя из положений статьи 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», требование истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда является законным и обоснованным. Учитывая обстоятельства дела, характер нарушения, допущенного ответчиком, период просрочки, суд определяет к взысканию с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Заявленная истцом сумма компенсации морального вреда является несоразмерной, завышенной, в связи с чем взысканию в полном объеме не подлежит.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

С истца в пользу ответчика подлежит взысканию штраф в размере 105 000 рублей (200 000 руб. + 10 000 руб.) * 50 %.

Оснований для снижения размера штрафа суд не усматривает, при этом судом учитывается, что расчет размера штрафа произведен от присужденных к взысканию сумм, то есть с учетом снижения размера неустойки и определенной к взысканию компенсации морального вреда.

Учитывая, что имущественные требования истца удовлетворены судом частично, а истец как потребитель был освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска в суд, с ответчика в силу части 1 статьи 98 и части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в доход местного бюджета взыскивается государственная пошлина в размере 6 350 рублей, исчисленная по правилам статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ 02.01.2021 ░░ 28.03.2022 ░ ░ 01.07.2023 ░░ 17.07.2023 ░ ░░░░░ 200 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 105 000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 350 ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

    ░░░░░                                                    ░.░. ░░░░░░