Решение по делу № 2-5178/2018 от 27.08.2018

Дело №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ года ....

Центральный районный суд .... края в составе:

председательствующего Колесникова Д.Ю.

при секретаре Головиной Я.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «Трансстрой» о расторжении договора, взыскании сумм,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Трансстрой» о расторжении договора, взыскании сумм. В обоснование заявленных требований указывает, что ДД.ММ.ГГГГ между ответчиком истцом заключен договор №Д о подключении объекта строительства к сети газораспределения. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ договор изложен в новой редакции, согласно которой между сторонами заключен договор участия в долевом строительстве. Финансирует строительство объекта газоснабжения жилых домов. Истцом обязательства по внесению платы по договору участия в долевом строительстве исполнены в полном объеме, в размере 59500 руб., что подтверждается квитанциями на оплату услуг газификации и газоснабжения. Застройщиком обязанность по передаче объекта дольщику до настоящего времени не исполнена. Согласно п. ДД.ММ.ГГГГ дополнительного соглашения застройщик обеспечивает возврат денежных средств участнику долевого строительства в случае невозможности исполнения обязательств. Истец направил в ООО «Трансстрой» уведомление о расторжении договора, которое получено ответчиком ДД.ММ.ГГГГ Однако ответчик договор отказался со ссылкой на п. 6.3 дополнительного соглашения, ввиду освоения денежных средств и начала строительства объекта.

На основании изложенного просит расторгнуть заключенный ДД.ММ.ГГГГ договор долевого участия в строительстве газопровода между ФИО1 и ООО «Трансстрой», взыскать оплату по договору 59500 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 28986,44 руб., компенсацию морального вреда 10000 руб.

В судебном заседании представитель истца на требованиях наставала, ссылаясь на доводы, изложенные в иске.

Представитель ответчика с требованиями не согласился, вместе с тем указывает, что факт получения денежных средств и не исполнения взятых на себя обязательств в полном объеме признают. В обоснование возражений ссылаются на невозможность исполнить принятые обязательства по не зависящим от них причинам, необходимо подключить разрешение на подключение.

Истец, третьи лица в судебное заседание не явились, извещены о дне, месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом.

Согласно ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Суд полагает возможным рассмотреть дело при имеющейся явке с учетом положений ст. 167 ГПК РФ, данных об уважительности неявки участников процесса не представлено, ходатайств об отложении не заявлено.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, изучив собранные по делу доказательства, дав им оценку в совокупности по своему внутреннему убеждению, как того требует статья 67 ГПК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Выслушав пояснения участника процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (п. 1 ст. 730 ГК РФ).

В силу п. 3 ст. 730 ГК РФ к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются закон о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ним.

Из пункта 1 статьи 708 ГК РФ следует, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исходя из положений пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ответчиком истцом заключен договор №Д о подключении объекта строительства к сети газораспределения.

Предметом договора являются отношения сторон, согласно которым исполнитель принимает на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в Технических условиях (Приложение №), а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению технологическому присоединению) в соответствии с условиями договора (п. 1.1 договора).

Согласно п.2.1 договора стороны обязуются в установленный договором срок выполнить комплекс мероприятий согласно п.2.2 договора, необходимых для фактического присоединения объекта заявителю к сети газораспределения.

Размер платы за подключение объекта в соответствии с договором составляет 55 000 руб. (п.3.1 договора).

Заявитель осуществляет оплату по договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя по платежным реквизитам исполнителя, указанным в разделе 9 договора, либо путем внесения денежных средств на основании квитанции непосредственно в кассу исполнителя. ( п.3.2 договора).

Результат выполнения комплекса мероприятий оформляется актом приема-передачи выполненных работ т оказанных услуг (п.3.5 договора).

Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения в соответствии с договором по соглашению сторон устанавливается в соответствии с приблизительным графиком выполнения работ (Приложение №) (п.4.1 договора).

Договор считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств, принятых на себя в соответствии с договором (п.6.1 договора).

По договору с ответчиком произведена оплата 59500 руб., что не оспаривается сторонами в ходе судебного разбирательства.

ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительные соглашение № договор изложен в новой редакции, согласно которой между сторонами заключен договор участия в долевом строительстве.

Согласно п.1.1 участник долевого строительства принимает долевое участие в строительстве газораспределительной сети объекта: «Газоснабжение жилых домов в границах улиц .... края (далее- объект), а застройщик обязуется обеспечить выполнение работ по строительству объекта.

Участник долевого строительства финансирует строительство объекта в сумме 55 000 руб. в соответствии с графиком платежей (п.1.2 договора долевого участия).

Во исполнение договора застройщик обеспечивает строительство объекта за счет средств участника долевого строительства в соответствии с проектной документацией на основании протокола собрания жителей микрорайона «....» от ДД.ММ.ГГГГ (п.1.3 договора).

Застройщик обеспечивает строительство объекта до ДД.ММ.ГГГГ при условии выполнения участником долевого строительства обязательств в соответствии с п.1.2 в полном объеме, а также заключения аналогичных договоров в количестве 120. Общее количество газифицируемых домовладений по протоколу собрания жителей микрорайона «.... от ДД.ММ.ГГГГ – 196 (п.2.1.1 договора); обеспечивает проведение комплекса работ по строительству объекта в соответствии с действующим законодательством (п.2.1.2 договора).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (п. 3 договора).

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, относящиеся к данному договору, теряют юридическую силу (п.6.2 договора).

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до выполнения принятых сторонами всех обязательств по данному договору (п.6.3 договора).

Договор может быть расторгнут по инициативе участника долевого строительства до начала строительства объекта путем направления застройщику уведомления с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных средств (в случае оплаты взноса) в случае расторжения договора по инициативе участника долевого строительства последний возмещает застройщику все фактические понесенные расходы (п.6.4 договора).

Согласно техническим условиям от ДД.ММ.ГГГГ №, выданным ООО «Газпром газораспределение ....», точкой подключения для запроектированного газопровода является построенный подземный газопровод высокого давления II категории ПЭ 110 мм в районе .... проекта «Газопровод высокого давления до ГРП на .... в ....», построенного <данные изъяты>

ООО «Трасстрой» был выполнен проект газопровода (стоимость работ-750 000 руб.) и в ДД.ММ.ГГГГ году начаты работы по строительству объекта (проложено более 1 700 м. газопровода), работы выполнены на сумму 2 331 962,02 руб., что подтверждается локальной сметой от ДД.ММ.ГГГГ

Из ответа комитета по энергоресурсам и газификации .... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что газификация осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Газификация .... на ДД.ММ.ГГГГ годы», утвержденной постановлением администрации .... от ДД.ММ.ГГГГ. № (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) (далее- Программа). Указанной Программой (пункт 2.12) ДД.ММ.ГГГГ годах предусмотрено мероприятие 12 -проектирование и строительство за счет средств городского бюджета объекта «Распределительный газопровод для жилых домов в границах улиц .... края».

В подтверждение начала строительно-монтажных работ спорного газопровода в материалы дела представлен договор от ДД.ММ.ГГГГ строительного подряда №, заключенный между ООО «Трансстрой» (заказчик) и ООО «СибТехПром» (подрядчик), согласно которому подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика строительно-технические работы объекта «Газоснабжение жилых домов в границах улиц .... края», расположенного по адресу: ...., а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену. Дата начала работ ДД.ММ.ГГГГ дата окончания работ ДД.ММ.ГГГГ

Согласно актам от ДД.ММ.ГГГГ сдачи-приемки выполненных работ по договору строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ составленным между ООО «Транстрой» и ООО «СибТехПром», подрядчик выполнил, а заказчик принял строительно-монтажные работы объекта «Газоснабжение жилых домов в границах улиц .... края, 1-2 этапы. Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Оплата по договору подтверждена квитанциями, расходными кассовыми ордерами

Из письменных возражений представителя ООО «Трансстрой» следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года стало известно о то, что спорный газопровод высокого давления не был сдан Сибирскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по неизвестным обстоятельствам. В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «Трансстрой» стало известно, что названный газопровод высокого давления был списан с баланса города как объект незавершенного строительства и запланировано строительство нового газопровода высокого давления. Поскольку новая точка подключения будет известна только в конце ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «Трансстрой» сможет внести изменения в существующий проект в ДД.ММ.ГГГГ году и продолжить строительство распределительного газопровода.

С учетом установленных обстоятельств, на основе представленных в материалы дела сторонами доказательств, суд приходит к выводу о том, что истцом произведена полная оплата по договору, оплачено 59500 руб. Факт исполнения истцом обязательств по оплате объекта не оспаривается ответчиком.

Также не оспаривалось то обстоятельство, что до настоящего времени объект- газораспределительная сеть объекта: «Газоснабжение жилых домов в границах улиц .... края» участникам долевого строительства, в том числе истцу не передан.

Таким образом, исходя из условий договора, ответчик обязан был исполнить своё обязательство по строительству газопровода в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ООО «Трансстрой» направлено заявление о расторжении договора, возврате уплаченной суммы в размере 59500 руб.

На указанное заявление от ООО «Трансстрой» ответа не поступало.

По состоянию на настоящее время, спорный газопровод высокого давления списан с баланса города как объект незавершенного строительства. Указанные обстоятельства были установлены судом в ходе рассмотрения дела и сторонами не оспаривались.

Разрешая спор, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца, поскольку ответчиком были нарушены права истца как потребителя, сроки выполнения работ по договору.

Доказательств надлежащего исполнения принятых на себя по договору обязательств ответчиком суду представлено не было, судом в ходе рассмотрения дела не добыто.

Согласно п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг).

В соответствии с абз. 5 ч. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Установив, нарушение ответчиком обязательств по договору, суд приходит к выводу о том, что в силу абзаца 5 п. 1 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" истец имеет право требовать расторжения заключенного между сторонами договора о долевом участии в строительстве газопровода, в редакции от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с расторжением договора денежные средства, полученные ООО «Трансстрой» за строительство газопровода, подлежат возврату участнику долевого строительства.

С учетом установленных обстоятельств сумма, уплаченная истцом по договору долевого участия в строительстве газопровода, в размере 59500 руб., подлежит взысканию с ответчика в полном объеме.

Согласно ч. 2 ст. 9 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих дней со дня расторжения договора или в случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частью 1.1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня расторжения договора обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого строительства. Указанные проценты начисляются со дня внесения участником долевого строительства денежных средств или части денежных средств в счет цены договора до дня их возврата застройщиком участнику долевого строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. Если в течение соответствующего установленного срока участник долевого строительства не обратился к застройщику за получением денежных средств, уплаченных участником долевого строительства в счет цены договора, и процентов на эту сумму за пользование указанными денежными средствами, застройщик не позднее дня, следующего за рабочим днем после истечения указанного срока, обязан зачислить денежные средства и проценты за пользование денежными средствами в депозит нотариуса по месту нахождения застройщика, о чем сообщается участнику долевого строительства.

Согласно расчету истца проценты за пользование чужими денежными средствами составили 28986,44 руб.

Суд не соглашается с расчетом истца и приводит свой расчет.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 11000 руб. *1/300 *7,5% *19 дн. = 52,25 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 26500 руб. *1/300 *7,5% *27 дн. =178,9 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 37500 руб.*1/300 *7,5% *33 дн. = 309,38 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 59500 руб. *1/300 *7,5%*735 дн.= 10933,1 руб.

Таким образом, 52,25 руб.+178,9 руб. +309,38 руб. +10933,1 руб.=11473,63 руб.*2 =22947,26 руб. Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика.

В силу ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Размер денежной компенсации морального вреда следует определить с учетом характера причиненных потребителю нравственных страданий (нарушения ответчиком условий договора о долевом участии в строительстве, которые вызвали расторжение договора, отказ в выплате причитающихся по закону сумм), исходя из принципа разумности и справедливости.

Суд полагает, что с учетом установленных по делу обстоятельств, в пользу истца с ответчика надлежит взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 000 руб.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку после обращения к ответчику и в суд с иском в добровольном порядке ответчик не удовлетворил требования истца, подлежит взысканию в пользу истца штраф в размере 42723,63 руб. (50% от 59500 руб.+3000 руб.+22947,26 руб.).

На основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, в соответствии с удовлетворенными требованиями, с ООО «Трансстрой» в бюджет муниципального образования городского округа .... подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2973,42 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░1 ░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░░░░░░░ ░░ ░░.░░.░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ 08.08.2016░.)

░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░░░░ ░░░1 ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ 59500 ░░░., ░░░░░░░░ 22947 ░░░. 26 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ 3000 ░░░., ░░░░░ 42723 ░░░. 63 ░░░.

    ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░» ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ – .... ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ 2973 ░░░. 42 ░░░.

    ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ....░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ .... ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░