Решение по делу № 2-9257/2016 ~ М-7193/2016 от 27.10.2016

Дело № 2-9257/2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

22 ноября 2016 года город Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска в составе:

председательствующего судьи Габдрахманова А.Р.,

при секретаре Валиевой Г.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Малых К.С. к ИП Гаврилову С.М. о защите прав потребителя о расторжении договора подряда, взыскании неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

Малых К.С. обратилась в суд с иском к ИП Гаврилов С.М. о защите прав потребителя о расторжении договора подряда от <дата>, взыскании неустойки, в связи с неисполнением работ в срок.

В судебном заседании стороны просили утвердить мировое соглашение, по условиям которого:

1. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить Истцу сумму основного долга в размере <данные изъяты>, Ответчик возмещает Истцу расходы, понесенные в связи с обращением в судебную инстанцию виде оплаты государственной пошлины, размер которой <данные изъяты>.

Общая сумма, которую Ответчик обязуется уплатить Истцу, составляет <данные изъяты>.

2. Указанная в п. 1. настоящего соглашения сумма уплачивается Ответчиком Истцу наличными денежными средствами в следующем порядке:

Первый платеж в размере <данные изъяты> Ответчик осуществляет в срок до <дата>.

Второй платеж в размере <данные изъяты> Ответчик осуществляет в срок до <дата>.

3. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере <данные изъяты>

4. В случае неисполнения Ответчиком обязательства, указанного в п.п. 1, 2. мирового соглашения, Истец вправе обратиться в Октябрьский районный суд города Ижевска с ходатайством о выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении указанных обязательств в виде взыскания денежных средств с расчетного счета Ответчика.

5. Стороны данного мирового соглашения договорились о том, что при условии точного и своевременного исполнения Ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения, Истец в полном объеме отказывается от своих материально-правовых требований к Ответчику, составляющих предмет вышеописанного иска.

Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ, о недопустимости вторичного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям сторонам разъяснены и понятны.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает необходимым утвердить мировое соглашение, поскольку оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39,173,220,221,224-225 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное по гражданскому делу по иску Малых К.С. к ИП Гаврилову С.М. о защите прав потребителя о расторжении договора подряда, взыскании неустойки, по условиям которого:

1. По настоящему Мировому соглашению Ответчик обязуется уплатить Истцу сумму основного долга в размере <данные изъяты>, Ответчик возмещает Истцу расходы, понесенные в связи с обращением в судебную инстанцию виде оплаты государственной пошлины, размер которой <данные изъяты>.

Общая сумма, которую Ответчик обязуется уплатить Истцу, составляет <данные изъяты>.

2. Указанная в п. 1. настоящего соглашения сумма уплачивается Ответчиком Истцу наличными денежными средствами в следующем порядке:

Первый платеж в размере <данные изъяты> Ответчик осуществляет в срок до <дата>.

Второй платеж в размере <данные изъяты> Ответчик осуществляет в срок до <дата>.

3. Истец отказывается от исковых требований в части взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере <данные изъяты>

4. В случае неисполнения Ответчиком обязательства, указанного в п.п. 1, 2. мирового соглашения, Истец вправе обратиться в Октябрьский районный суд города Ижевска с ходатайством о выдаче исполнительного листа о принудительном исполнении указанных обязательств в виде взыскания денежных средств с расчетного счета Ответчика.

5. Стороны данного мирового соглашения договорились о том, что при условии точного и своевременного исполнения Ответчиком своих обязательств, вытекающих из настоящего мирового соглашения, Истец в полном объеме отказывается от своих материально-правовых требований к Ответчику, составляющих предмет вышеописанного иска.

Производство по делу прекратить.

Разъяснить сторонам последствия утверждения мирового соглашения о недопустимости повторного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

На определение может быть подана частная жалоба в Верховный Суд Удмуртской Республики через Октябрьский районный суд г. Ижевска в течение 15 дней со дня его вынесения.

Определение изготовлено председательствующим судьей в совещательной комнате.

Председательствующий судья А.Р. Габдрахманов