Решение от 16.01.2017 по делу № 33-320/2017 (33-16913/2016;) от 12.12.2016

Судья: Новоселова Д.В.

Дело № 33-320/2017 ( 33-16913/2016)

Апелляционное определение

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда в составе:

Председательствующего Валуевой Л.Б.,

Судей Лобанова В.В., Чулатаевой С.Г.,

При секретаре Селезневой Н.А.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Перми 16 января 2017 года гражданское дело по апелляционной жалобе Багдановой Н.А. на решение Дзержинского районного суда г. Перми от 11 октября 2016 года, которым постановлено:

«В удовлетворении исковых требований Багдановой Н.А. к Трифонову А.А., Пичугину Д.И. о взыскании денежных средств по договору № ** от 26.12.2014 г., штрафа, компенсации морального вреда – отказать.

Производство по делу в части исковых требований заявленных к Г., ООО «УралСнабСтрой-Пермь» - прекратить.»

Изучив материалы дела, заслушав доклад судьи Валуевой Л.Б., объяснения представителя истца Неволиной О.Н., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия

Установила:

Багданова Н.А. обратилась в суд с иском к Трифонову А.А., Пичугину Д.И., Г., ООО "УралСнабСтрой-Пермь" о взыскании убытков в размере ** рублей, компенсации морального вреда в размере ** рублей, штрафа.

Заявленные требования мотивировала следующим: 26.12.2014 г. между истцом и ООО "УралСнабСтрой-Пермь" заключен договор на строительство дома "под ключ" из кирпича, согласно которому исполнитель обязуется выполнить работы, а заказчик обязан оплатить их. Сторонами была согласована стоимость работ в размере ** рублей. Согласно п.п.2.3, 3.3. договора определены сроки выполнения работ: начало производства работ - 27.12.2014 г. окончание работ - 27.04.2015 г., что составляет 4 месяца. Согласно п. 5.6 договора в случае задержки срока выполнения работ по договору исполнитель обязан предоставить жилье заказчику до момента завершения работ, стоимость арендной платы не должна превышать ** рублей в месяц. Истец выполнила свои обязательства по оплате в полном объеме, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № ** от 26.12.2014 г. на сумму ** рублей, ответчик свои обязательства не выполнил. 02.09.2015 г. генеральным директором ООО "УралСнабСтрой-Пермь" Г., коммерческим директором и учредителем Трифоновым А.А., менеджером Пичугиным Д.И. собственноручно написана расписка, согласно которой указанные лица обязались выполнить строительные работы по договору № ** от 26.12.2014 г. в срок до 02.12.2015 г., в свою очередь Багданова Н.А. обязалась не предъявлять претензий до указанного срока. Полагала, что данная расписка должна быть расценена как поручительство, соответственно, отвечать за неисполнение обязательств по выбору взыскателя может как непосредственно должник, так и поручители. Истцом были направлены в адрес должников претензии с требованием вернуть денежные средства ** рублей. Денежные средства истице не возвращены. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Истица и ее представитель в судебном заседании на удовлетворении требований настаивали.

Ответчики Пичугин Д.Н., Трифонов А.А. в судебное заседание не явились, о времени его проведения были извещены надлежащим образом.

Ответчик Г. умер 05.07.2016 г.

В отношении ответчика ООО "УралСнабСтрой-Пермь" внесена запись о прекращении деятельности в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, дата прекращения 05.09.2016 г.

Судом постановлено вышеуказанное решение, об отмене которого в части отказа в удовлетворении исковых требований к Трифонову А.А., Пичугину Д.И. просит в апелляционной жалобе Багданова Н.А., полагая, что судом нарушены нормы материального и процессуального права, решение суда является немотивированным. Суд не учел, что расписка, собственноручно подписанная Трифоновым А.А., Пичугиным Д.И., и Г., является поручительством и при написании данной расписки это обстоятельство подразумевалось. Суд не дал надлежащей оценки данному доказательству, выводы суда о том, что расписка не может являться договором поручительства, являются неверными и не соответствуют обстоятельствам дела. Суд также не учел постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 « О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», в соответствии с которым суд признает договор поручительства заключенным, если основное обязательство описано с достаточной степенью определенности, позволяющей суду установить, какое именно обязательство было или будет обеспечено поручительством; в договоре поручительства есть отсылка к договору, регулирующему обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие условия. Смерть должника не влияет на отношения поручительства, вышеуказанное можно по аналогии применить и к ликвидированному юридическому лицу. Суд не учел, что само наименование «расписка» не имеет решающего значения для того, чтобы не признавать данный документ как поручительство, суду следовало исследовать документ именно по содержанию и сделать вывод о том, что истец имеет право требовать исполнения обязательств за третье лицо с поручителей.

Рассмотрев дело в пределах доводов апелляционной жалобы в порядке ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия не находит оснований к его отмене или изменению.

Судом первой инстанции установлены следующие обстоятельства дела: 26.12.2014 г. между истцом и ООО "УралСнабСтрой-Пермь" заключен договор на строительство дома "под ключ" из кирпича. Согласно условиям договора исполнитель обязуется выполнить работы, а заказчик обязан оплатить их. Сторонами была согласована стоимость работ в размере ** рублей. Согласно п.п.2.3,3.3. договора определены сроки выполнения работ: начало производства работ - 27.12.2014 г. окончание работ- 27.04.2015 г. Обязательства по договору истцом выполнены в полном объеме, денежные средства в размере ** рублей уплачены ООО "УралСнабСтрой-Пермь", что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. В установленный срок обязательства по договору ответчиком ООО "УралСнабСтрой-Пермь" выполнены не были. 02.09.2015 г. ответчиками Трифановым А.А., Пичугиным Д.И., Г. дана р░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № ** ░░ 26.12.2014 ░. ░ ░░░░ ░░ 02.12.2015 ░. ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░. ░░░ «░░░░░░░░░░░░░-░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ 05.09.2016 ░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░. ░░░░ 05.07.2016 ░░░░, ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░-░░░░░», ░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░-░░░░░» ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░-░░░░░».

░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 361 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░.

░ ░░░░ ░░. 420 ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ( ░.1). ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░- ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 9 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ( ░.2).

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 432 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ( ░.1). ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░) ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░) ░░░░░░ ░░░░░░░░ ( ░.2).

░░░░░░░░ ░. 1 ░░.452 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░ ░░░░ ░░. 431 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░. ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ( ░.░. 11) ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░. « ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ № ** ░░ 26.12.2014 ░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 02.12.2015 ░. ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░░░░░░░░░░-░░░░░». ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.»

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ № **, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ « ░░░ ░░░░». ░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 328 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░░ ░░ 11 ░░░░░░░ 2016 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. - ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░:

░░░░░: