Решение по делу № 2-11842/2015 от 05.11.2015

Дело № 2-11842/15

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

(заочное)

08 декабря 2015 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе судьи Патрушевой А.Г.,

при секретаре Бабиковой Д.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кин И.С. к ООО Теплый дом» о защите прав потребителя,

у с т а н о в и л:

Кин И.С. обратилась в суд с иском к ООО Теплый дом» о расторжении договора подряда, взыскании суммы денежных средств в качестве оплаты по договору подряда в размере ... рублей, неустойки за нарушение сроков выполнения работы в сумме ... рублей.

В судебном заседании Кин И.С. на иске настаивала.

Представитель ООО Теплый дом» в судебном заседании участия не принял, дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к следующему.

Установлено, что ** ** **. Кин И.С. заключила с ООО «Теплый дом» договор подряда №... на выполнение комплекса работ от колодца 1 до колодца 2 по строительству наружных сетей водопровода согласно проекта выполненного ООО ...» к жилому дому №... по ул.... г.Сыктывкара в срок до ** ** **.

Цена договора составила ....

В счет договора Кин И.С. уплатила ответчику аванс в размере ... рублей (квитанция №... от ** ** **.).

Согласно ст. 68 ч. 1 ГПК РФ в случае, если сторона, обязанная доказывать свои требовании или возражения, удерживает находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями другой стороны.

Как указала Кин И.С. ответчик к работам не приступил.

Доводы Кин И.С.не опровергнуты.

** ** **. Кин И.С. обратилась к ответчику с претензией, в которой просила исполнить обязательства по договору, которая оставлена ответчиком без ответа.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Нормой ст. 702 Гражданского кодекса РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу положений п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. При этом существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

К правоотношениям сторон договора подряда от ** ** **.применимы положения Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» в силу преамбулы к указанному Закону.

В силу п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы потребитель по своему выбору вправе, в том числе, отказаться от исполнения договора о выполнении работы. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы.

С учетом того, что ответчик предусмотренные договором работы не выполнил, нарушение обществом условий договора носят существенный характер. В связи с чем, суд находит обоснованным требование Кин И.С. о расторжении договора подряда.

Соответственно в силу п. 1 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ответчика пользу Кин И.С. подлежит взысканию сумма денежных средств в качестве оплаты по договору подряда в размере ...

В силу п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню).

Согласно 4 абзаца п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа.

Кин И.С. заявлено о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работы в размере ...

Расчет неустойки ответчиком не оспорен.

В связи с чем, с ООО «Теплый дом» в пользу Кин И.С. подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков выполнения работы в сумме ...

Руководствуясь ст. 234 ГПК РФ,

р е ш и л :

Расторгнуть договор подряда №... от ** ** **., заключенный ООО «Теплый дом» в отношении Кин И.С..

Взыскать с ООО «Теплый дом» в пользу Кин И.С. сумму денежных средств в качестве оплаты по договору подряда в размере ... рублей, неустойку за нарушение сроков выполнения работы в сумме ....

Разъяснить, что ответчик в течение 7 дней с момента получения заочного решения суда вправе подать в Сыктывкарский городской суд Республики Коми заявление об отмене состоявшегося по делу заочного решения, указав причины неявки в судебное заседание и доводы возражений, по которым считает заочное решение суда неправильным.

Судья -                                Патрушева А.Г.