Решение по делу № 2-706/2014 от 11.02.2014

г. Луга 14 апреля 2014 года

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по делу № 2-706/2014

Лужский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Михайлова В.В.

при секретаре Шушкевич Л.И.,

    рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Кривачевой Е.В. к ОАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» об обязании исполнения условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

    Кривачева Е.В. обратилась в Лужский городской суд с исковым заявлением к ОАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» об обязании осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на земельном участке по адресу: <адрес>, взыскании компенсации морального вреда в сумме <данные изъяты> руб.

В обоснование заявленных требований указала, что является арендатором земельного участка с кадастровым № расположенного по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ ею с ответчиком заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанного земельного участка.

В соответствии с данным договором, ОАО «Ленэнерго» обязалось осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на указанном земельном участке к электрическим сетям по техническим условиям.

Условия по оплате денежных средств, были выполнены истцом в полном объеме. Однако ответчик свои обязательства по договорам по присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям не выполнил.

В связи с длительным неисполнением ответчиком обязательств по договору, истцу был причинен моральный вред, поскольку не может начать освоение участка, который оценивает, уточнив требования, в сумме <данные изъяты> руб.

Истец в судебном заседании отсутствует, ее интересы представляет Светличный А.В. на основании доверенности от 10.05.2012 г., который поддерживает заявленные требования по указанным в исковом заявлении основаниям. Дополнительно поясняет, что сроки выполнения договора ответчиком нарушены, линия до настоящего времени не построена, в связи с чем, истец не может начать строительство дома на участке. Вместе с тем поясняет, что истец обеспечена жилым помещением.

Интересы ответчика ОАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» представляет, на основании доверенности от 29.11.2013 г., Бровков В.А., который возражает против удовлетворения исковых требований. Указывает при этом, что в данном случае имеется коллизия права, поскольку согласно и существующих правовых актов, устанавливающих порядок заключения договоров на выполнение работ, у их предприятия отсутствует возможность присоединения участка в установленный шестимесячный срок. Поясняет также, что в настоящее время нет возможности сказать, где именно будет расположена ближайшая к участку истца опора линии электропередачи.

Суд, выслушав представителей сторон, изучив материалы дела, находит исковые требования Кривачевой Е.В. подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям:

Ст.26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 г. устанавливает: технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 утверждены Правила технологического присоединения электропринимающих устройства (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Согласно п.18 указанных Правил, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Ст. 425 Гражданского кодекса РФ устанавливает: договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В ходе рассмотрения дела установлено:

Кривачева Е.В. является арендатором земельного участка с кадастровым № расположенного по адресу: <адрес>, предназначенного для индивидуального жилищного строительства.

ДД.ММ.ГГГГ Кривачевой Е.В. заключен с ответчиком договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанного земельного участка.

В соответствии с п.1 договора, сетевая организация обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца по указанному адресу. Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Истец обязалась надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в технических условиях. После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка истца, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий (п.8).

Приложениями к указанным договорам являются технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям, в соответствии с которыми Кривачевой Е.В. необходимо выполнить проведение монтажных работ, пусконаладочных работ на своих энергопринимающих устройствах. Ввод от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ, проводом марки СИП -4 (4х16), длина ввода не более 25 м., установить счетчик электроэнергии (л.д.9-11).

Внесение истцом оплаты по договору в размере <данные изъяты> руб. подтверждено копией квитанции от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.8).

Таким образом, в ходе рассмотрения дела установлено, что истец надлежащим образом исполнила принятые на себя обязательств по заключенному с ответчиком договору от ДД.ММ.ГГГГ в той мере, в которой это возможно, а ответчик же не исполнил в установленный срок принятые им на себя по договору обязательства по технологическому присоединению участков истца.

На основании изложенного, исковые требования Кривачевой Е.В., об обязании исполнения условий указанного договора подлежат удовлетворению.

Требования Кривачевой Е.В. о взыскании компенсации морального вреда суд находит подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии со ст.151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Пленум Верховного Суда РФ в пунктах 1,2 Постановления от 28.06.2012 N17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснил: при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

В ходе рассмотрения дела установлено, что рассматриваемый земельный участок предоставлен истцу для жилищного строительства. Без подключения к электроэнергии истец не имеет возможности вести строительство дома. Вместе с тем, суд учитывает, что истец обеспечен в настоящее время жильем. В связи с чем, суд полагает, в возмещение компенсации морального вреда в пользу истца подлежит взысканию <данные изъяты> руб., данная сумма будет соответствовать степени причиненных нравственных страданий.

Согласно ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Кривачевой Е.В. при подаче искового заявления произведена оплата госпошлины в сумме <данные изъяты> руб. (л.д.6). Данная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 196-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Кривачевой Е.В. к ОАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» - удовлетворить частично.

Обязать ОАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго» исполнить условия договора заключенного с Кривачевой Е.В. :

- от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

Взыскать в пользу Кривачевой Е.В. с ОАО энергетики и электрофикации «Ленэнерго»: в возмещение компенсации морального вреда - <данные изъяты> руб., расходов по оплате госпошлины -<данные изъяты> руб.

Решение суда может быть обжаловано в Ленинградский областной суд через Лужский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий:

решение суда в окончательной форме изготовлено 21.04.2014 г.