Решение по делу № 2-2153/2018 ~ М-973/2018 от 03.04.2018

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 августа 2018 года г.Красноярск

Судья Ленинского районного суда г. Красноярска Волгаева И.Ю.

при секретаре Березовской О.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Исаковой О.А. к ПАО «МРСК Сибири» о возложении обязанности произвести определенные действия, взыскании компенсации морального вреда

УСТАНОВИЛ:

Исакова О.А. обратилась с иском в суд к ПАО «МРСК Сибири», в котором просит обязать ПАО «МРСК - Сибири» исполнить обязательства по технологическому присоединению    в    соответствии     с    условиями    договора № № от ДД.ММ.ГГГГ о технологическом присоединении, взыскать с ПАО «МРСК - Сибири» - в пользу Исаковой О.А. компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб., расходы на представителя в размере 15 000 руб., штраф по Закону «О защите прав потребителей» в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца.

Свои требования мотивировала тем, что 25 апреля 2016 года между Исаковой О.А. и ПАО «МРСК Сибири» (Сетевая организация) заключен договор № осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно условиям договора Сетевая организация приняла на себя обязанности по выполнению мероприятий по технологическому присоединению жилого дома, расположенного (который будет располагаться) по адресу: Россия, <адрес>, северо-восточнее д. Терентьево (к.н. земельного участка №). Как следует из пункта 5 договора, Сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в течение шести месяцев со дня заключения договора. В соответствии с пунктом 16.3. Правил в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 Правил, мероприятия распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. Таким образом, Сетевая организация должна была выполнить технологическому присоединению в срок до 25.10.2016г. включительно. Согласно пункту 12 Правил в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс мероприятий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей, а потребитель услуг - оплатить их. Истцом обязанности по договору выполнены в полном объеме и произведена оплата за технологическое присоединение по договору в размере 550 руб. Истцом были выполнены мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные пунктом 11 технических условий, являющихся приложением к договору. В соответствии с пунктом 8 договора истец 15.02.2018г. уведомил Сетевую организацию о выполнении мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя. До настоящего времени проверка со стороны Сетевой организации выполнения технических условий не проведена, Сетевой организацией и истцом акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении, а также акт разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности не подписаны. До настоящего времени мероприятия, возложенные на Сетевую организацию в соответствии с пунктом 10 технических условий, являющихся приложением к договору, в полном объеме не выполнены. До настоящего времени никаких действий по исполнению своих обязательств в рамках заключенного договора ответчиком не предпринято. По вине ответчика, не выполняющего условия договора, истцу причинен моральный вред, который выразился в нравственных переживаниях (чувства ожидания, беспокойства за вложенные денежные средства). Причиненный моральный вред истец оценивает в 15 000 руб.

Истец Исакова О.А. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась надлежаще и своевременно, доверила защиту своих интересов своему представителю.

Представитель истца Козлова А.М., полномочия проверены, в судебном заседании поддержала исковые требования.

Представитель ответчика ПАО «МРСК Сибири» в судебное заседание не явился, извещен своевременно и надлежащим образом, причину неявки не сообщил, ранее представитель ответчика Киселев А.Г., полномочия проверены, в судебном заседании возражал против заявленных исковых требований, указал, что письменно информировал Исакову О.А. о продлении срока исполнения договора. Уведомления от Исаковой О.А. о выполнении ею всех условий договора не получал. Также пояснил, что Исаковой О.А. письменно сообщали, что для проверки ее технологических условий, ей надо предоставить сертификат энергопринимающего устройства, приложить его к уведомлению. Таким образом, заявителем также нарушены условия договора. При наличии сертификата ответчик готов осуществить технологическое присоединение.

По смыслу ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным, рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика в порядке заочного производства, предусмотренного главой 22 ГПК РФ, против чего истец не возражала.

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно л. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетческому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»

утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

В силу п. 3 и 6 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению и заключить договор об осуществлении технологического присоединения. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч.1 ст. 730 ГК РФ, по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права от 16.05.2014 года, на основании договора купли-продажи Исакова О.А. приобрела в собственность земельный участок (л.д. 15).

Судом установлено, что 25.04.2016г. между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Сетевая организация) и Исаковой О.А. (Заявитель) заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (л.д.5-7), в соответствии с которым Сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, регулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. (п.1). Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Кадастровый номер земельного участка №п.2). Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня подписания настоящего договора (п. 4). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (п. 5). Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; в течении 5 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с его участием осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце 3 настоящего пункта, соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить техническое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю (п.6). Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается (п.7). Заявитель обязуется: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Сетевой организацией; после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанных актов от Сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения (п.8). Согласно п. 9 Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 29.12.2015 № 648-п и составляет 550,00 руб., в том числе НДС 18% в сумме 83,90 руб. (п. 10).Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация –до границ участка заявителя (п. 13).

В соответствии с п.10 Технологических условий №, являющимися Приложением № к договору об осуществлении технологического присоединения от 25.04.2016г. №.№ (л.д.8-9) Сетевая организация осуществляет:

10.а) запроектировать и построить ТП-10/0,4 кВ. Тип и мощность силового трансформатора определить проектом;

10.б) от Вл-10 кВ ф. 130-1 до ТП-10/0,4 кВ запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ. номер отпаечной опоры, способ прокладки ЛЭП, марку и сечение линии определить проектом;

10.в) определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф.130-1

10.г) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом.

10.1 Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п.11 Технических условий Заявитель осуществляет:

11.а) Монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»;

11.б) Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования;

11.в) Ввод до щита выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки;

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети МРСК: разработать проектную документацию в границах земельного участка заявителя согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

11.5 Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию: после выполнения технических условий соответствующую документацию и энергопринимающее устройство предъявить представителю РЭС для составления акта о выполнении ТУ, акта осмотра (обследования) электроустановки, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Дополнительным соглашением № к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 24.12.2016г. внесены изменения в Договор, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению при условии, что заявитель не нарушает сроки выполнения своих обязательств, устанавливается до 31.03.2018г. (л.д. 37). Ответчиком также предоставлено письмо о направлении информации (л.д.35-36), согласно которому, в том числе, по договору ТП от ДД.ММ.ГГГГ № истек срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению. ПАО «МРСК Сибири» направляет Исаковой О.А. 2 экземпляра дополнительного соглашения к договору ТП, просит рассмотреть, подписать и вернуть подписанный экземпляр в адрес ответчика. Однако, доказательств направления данного дополнительного соглашения истцу и, что оно было подписано истцом суду не предоставлено.

Истцом в полном объеме была произведена оплата за технологическое присоединение по договору в размере 550 руб., что подтверждается чек -ордером от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.10).

09.02.2018г. Исакова О.А. направила в адрес ответчика уведомление о выполнении технических условий по технологическому присоединению к электрическим сетям (л.д.11-13), данное уведомление получено ответчиком 15.02.2018г. (л.д.14). Доказательств того, что истец ранее обращалась к ответчику с предусмотренным уведомлением суду не предоставлено, в связи с чем, учитывая требования п.6 договора, ответчик имел право не исполнять свои обязательства по договору.

Таким образом, поскольку уведомление ответчика об исполнении Исаковой О.А. условий договора произведено лишь 09.02.2018г. в соответствии с п.6. ответчик был обязан осуществить проверку выполнения ТУ Заявителем не позднее 15.02.2018г., в соответствии с п.6 не позднее 21.02.2018г. направить Заявителю акт о выполнении ТУ, Акт об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии, и в соответствии с п.6 не позднее 21.02.2018г. осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя.

Сведений о том, что на момент рассмотрения дела ответчиком исполнена обязанность по технологическому присоединению суду не представлено.

Таким образом, начиная с 22.02.2018г. ответчиком допускается просрочка исполнения обязательств по договору. В связи с чем, требования истца о возложении обязанности на ПАО «МРСК-Сибири» исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора №№ от 25.04.2016г. о технологическом присоединении жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер земельного участка № подлежат удовлетворению.

В соответствии с п.17 Договора в случае нарушения одной из сторон сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, одна из Сторон обязуется уплатить другой Стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего Договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по Договору за каждый день просрочки.

Статья 15 ФЗ «О защите прав потребителей» предусматривает, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.

В соответствии с п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам связанных о защите прав потребителей» при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая, что в судебном заседании нашел подтверждение факт того, что права Исаковой О.А. как потребителя нарушаются, суд с учетом принципа разумности и справедливости, характера и степени причиненного вреда, степени вины ответчика, полагает возможным взыскать с ответчика в счет компенсации морального вреда в пользу истца 1 000 руб.

Согласно разъяснениям, данным в п.2 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», с учетом положений статьи 39 Закона «О защите прав потребителей» к отношениям, возникающим из договоров об оказании отдельных видов услуг с участием гражданина, последствия нарушения условий которых не подпадают под действие главы III Закона, должны применяться общие положения Закона «О защите прав потребителей», в частности об ответственности за нарушение прав потребителей (статья 13).

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Таким образом, штраф в размере 50% от взысканной суммы составит 500 руб. (1 000 x 50%).

В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с положениями ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

05.02.2018г. между ООО «НПО-Пром» (Исполнитель) и Исаковой О.А. (Заказчик) заключен договор возмездного оказания услуг (л.д.16), в соответствии с которым исполнитель обязуется по указанию заказчика оказывать услуги, связанные с понуждением ПАО «МРСК-Сибири» к исполнению обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В состав организационно-правового сопровождения входит: подготовка, направление искового заявления в суд, представление интересов заказчика в суде, на основании выданной в соответствии с требованиями законодательства доверенности на имя исполнителя. Стоимость услуг, предоставляемых исполнителем составляет: стоимости подготовки искового заявления в размере 5 000 рублей, стоимость подачи и сопровождения искового заявления в размере 10 000 рублей. Услуги исполнителя оплачиваются путем передачи наличных денежных средств заказчиком исполнителю с выдачей заказчику кассового чека.

Факт оплаты выполненных работ по настоящему договору подтверждается кассовым чеком от 03.05.1018 года на сумму 15 000 рублей (л.д.26).

С учетом объема выполненных представителем истца работ по рассмотрению гражданского дела по иску Исаковой О.А. к ПАО «МРСК Сибири» о возложении обязанности произвести определенные действия, взыскании компенсации морального вреда: составления искового заявления (л.д.3-4), участия в подготовке к рассмотрению гражданского дела 03.05.2018г. (л.д.28-29), в судебных заседаниях 11.07.2018г. (л.д.38-42), 09.08.2018г. суд считает, что учитывая характер и сложность спора, судебные расходы в сумме 12 000 руб. соответствуют критерию разумности и справедливости и подлежат взысканию в пользу истца.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 руб. в доход местного бюджета, от уплаты которой истец освобожден.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 233 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» исполнить обязательства по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора №.№ от 25.04.2016г. о технологическом присоединении жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Взыскать с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в пользу Исаковой О,А. компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф 500 рублей, судебные расходы в размере 12 000 рублей, а всего 13 500 рублей.

Взыскать с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 300 рублей.

В удовлетворении остальных исковых требований требования Исаковой О.А. к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов отказать.

Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г. Красноярска заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии заочного решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий                         И.Ю. Волгаева