Решение по делу № 2-875/2017 (2-5661/2016;) ~ М-4589/2016 от 26.12.2016

                № 2 – 875 / 2017 года. (публиковать).

ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    21 февраля 2017 года.

    Первомайский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе : судьи Обуховой М.А.,

при секретаре Кудрявцеве В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Смирнова В.П. к Индивидуальному предпринимателю Мокрушину В.Р. о взыскании неустойки, морального вреда, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании неустойки. В обоснование иска указал, что в соответствии с договором подряда № от <дата>, ИП Мокрушин В.Р. обязался выполнить строительные работы по устройству водопровода и канализации в частном доме, расположенном по адресу: <адрес>. По указанному договору ответчиком не выполнены работы, предусмотренные приложениями № «Обустройство скважины с кессоном из ЖБ изделий», № «Установка скважинного оборудования», № «Работы по прокладке электропитания и слаботочных систем в котельной цокольного этажа жилого дома», № «Работы по устройству полов жилого дома». В соответствии с п. 5 приложения № к договору, срок выполнения Подрядчиком работ - начало работ - <дата>, при условии оплаты аванса (<данные скрыты> руб.), окончание работ - три календарных дня с момента начала работ. Указанная сумма аванса была уплачена <дата>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>. Стоимость работ по указанному приложению составляет <данные скрыты> руб. За период с <дата> по <дата> (511 дней), сумма неустойки, исходя из цены выполнения работы <данные скрыты>., составляет: <данные скрыты> х 3% х 511 = <данные скрыты> руб. В соответствии с пунктом 5 приложения № к договору, срок выполнения Подрядчиком работ - начало работ - <дата>, при условии оплаты аванса (<данные скрыты> руб.), окончание работ - 5 календарных дней с момента начала работ. Указанная сумма аванса была уплачена <дата>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>. Стоимость работ по указанному приложению составляет <данные скрыты>. За период с <дата> по <дата> (492 дня), сумма неустойки, исходя из цены выполнения работы <данные скрыты>., составляет: <данные скрыты> х 3% х 492 = <данные скрыты> руб. Сумма неустойки, соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», составляет <данные скрыты> руб. В соответствии с пунктом 5 приложения № к договору, срок выполнения Подрядчиком работ - начало работ - в течение 3 рабочих дней после оплаты аванса (<данные скрыты> руб.), окончание работ - 20 календарных дней с момента начала работ. Указанная сумма аванса была уплачена <дата>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>. Работы были выполнены некачественно, использование результата работ по назначению невозможно. Стоимость работ по указанному приложению составляет <данные скрыты>. За период с <дата> по <дата> (449 дней), сумма неустойки, исходя из цены выполнения работы <данные скрыты>., составляет: <данные скрыты> х 3% х 449 = <данные скрыты>. Сумма неустойки, соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», составляет <данные скрыты> руб. В соответствии с пунктом 5 приложения № к договору, срок выполнения Подрядчиком работ - начало работ <дата>, при условии оплаты аванса (<данные скрыты> руб.), окончание работ - <дата>. Указанная сумма аванса была уплачена <дата>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>. Работы были выполнены некачественно, использование результата работ по назначению невозможно. Стоимость работ по указанному приложению составляет <данные скрыты> руб. За период с <дата> по <дата> (295 дней), сумма неустойки, исходя из цены выполнения работы <данные скрыты>., составляет: <данные скрыты> х 3% х 295 = <данные скрыты> руб. Сумма неустойки, соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ.«О защите прав потребителей», составляет <данные скрыты>. Общая сумма неустойки составляет <данные скрыты>. Просит взыскать с ИП Мокрушина В.Р. сумму неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № от <дата>, за период с <дата> по <дата>, в сумме <данные скрыты>., <данные скрыты>. в возмещение морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Кроме того, Смирнов В.П. обратился в суд с иском к ИП Мокрушину В.Р. о взыскании неустойки, морального вреда, штрафа по договору подряда № от <дата>. на выполнение работ по устройству водопровода и канализации в частичном доме, указывая в обоснование заявленных требований, что в соответствии с 2.1 договора срок выполнения подрядчиком работ - 45 рабочих дней с момента внесения аванса. Аванс был уплачен <дата>., таким образом, срок выполнения работ – до <дата>. За период с <дата>. по <дата>. сумма неустойки исходя из цены выполнения работ <данные скрыты> руб. составляет <данные скрыты> руб. Просит взыскать с ИП Мокрушина В.Р. сумму неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № от <дата>. за период с <дата>. по <дата>. в сумме <данные скрыты> руб., компенсацию морального вреда в размере <данные скрыты> руб., штраф.

Определением суда от <дата>. указанные иски соединены в одно производство.

    Дело рассмотрено в отсутствие истца Смирнова В.П., представившего суду письменное ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

    В судебном заседании представитель истца Колесников О.А., действующий на основании доверенности, на исковых требованиях настаивал в полном объеме. Пояснил, что расчет неустойки произведен на день направления претензии. Претензии по обоим договорам были направлены и получены ответчиком <дата>. По договору от <дата>. расчет неустойки произведен на дату <дата>., так как первая претензия направлялась <дата>. Настаивает на данном расчете. В тексте иска ошибочно указано, что работы выполнены и о не качественности выполнения работ.

Дело рассмотрено в отсутствие ответчика, в соответствии со ст.167 ГПК РФ, надлежащим образом уведомленного о дате судебного разбирательства.

В силу ст. 233 ГПК РФ с согласия стороны истца дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ). Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент такого периода (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику (ст. 720 ГК РФ).

Статьей 709 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Согласно ч. 1 ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей", потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (услуги), соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Из материалов дела следует и установлено судом, что <дата>. между ИП Мокрушиным В.Р. (Подрядчик) и Смирновым В.П. (Заказчик) заключен договор подряда № (далее - договор подряда от <дата>.) на выполнение строительно-монтажных работ на земельном участке, расположенном по адресу <адрес> (п.1.1 от <дата>.). Строительство осуществляется в несколько этапов (п. 1.3 от <дата>. ).

В соответствии с п. 1.4 договора подряда от <дата>. состав выполняемых подрядчиком работ по каждому этапу указан в соответствующих расчетах стоимости этапов строительства, прилагаемых к настоящему договору. Сроки выполнения работ по каждому этапу указываются в соответствующих приложениях. Сроки соблюдаются при условий своевременной уплаты аванса и своевременной уплаты остальных сумм, указанных в приложениях в настоящему договора по каждому этапу(п. 1.6 договора подряда от <дата>.).

Стоимость работ, срок и порядок оплаты за выполнение работ каждого этапа строительства, указаны в приложениях по каждому этапу работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора ( п. 3.1 договора подряда от <дата>.).

Кроме того, <дата> между Смирновым В.П. ( Заказчик) и ИП Мокрушиным В.Р. (Подрядчик) заключен договор подряда № ( далее – договор подряда от <дата>.) на выполнение работ по прокладке наружных коммуникаций водопровода и канализации в частном доме по адресу УР <адрес>.

В соответствии с п. 1.2 договора подряда от <дата>. подрядчик осуществляет работы по прокладке наружных коммуникации водопровода и канализации согласно проекта работ, предоставленного и утвержденного заказчиком, который является неотъемлемой частью договора.

Срок выполнения подрядчиком работ – 45 рабочих дней с момента внесения аванса согласно п. 3.2 ( п. 2.1 договора подряда от <дата>.).

Сумма договора определяется на основании спецификации (Приложение № и № к настоящему договора (п. 3.1 договора подряда от <дата>.).

Оплата по договору производится в следующем порядке (п.3.2 договора подряда от <дата>.):

- в день подписания договора заказчик уплачивает подрядчику аванс в размере <данные скрыты> руб. для приобретения материалов и оборудования в соответствии с приложениями № и №.1 к настоящему договору,

- в течение 5 банковских дней с момента доставки на место проведения работ материалов и оборудования согласно приложению № и уведомления об этом подрядчиком заказчика, заказчик уплачивает подрядчику 50% стоимости монтажных работ в соответствии с приложением № к настоящему договору в размере <данные скрыты> руб.,

- окончательную оплату выполненных работ заказчик производит в течение 5 банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ в соответствии с условиями договора.

Истцом заявлены требования о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ, при этом указывает, что работы не выполнены по настоящее время, акты сдачи-приема выполненных работ не подписаны.

В силу п. 1 ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

На основании п. 2 ст. 27 названного Закона РФ срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).

В соответствии с п. 1 ст. 28 названного Закона РФ, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пеней) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пеней) определяется исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Как было установлено в судебном заседании сроки выполнения работ по договору подряда от <дата>. по каждому этапу указываются в соответствующих приложениях и соблюдаются при условии своевременной уплаты аванса и своевременной уплаты остальных сумм, указанных в приложениях к настоящему договору по каждому этапу ( п. 1.6 договора подряда от <дата>. ).

Приемка – сдача работ осуществляется на основании акта приемки-сдачи работ по каждому этапу строительства. Акт приемки-сдачи работ подрядчик предоставляет заказчику после завершения каждого этапа работ, предусмотренных приложениями к настоящему договору (п. 2.1, 2.2 договора подряда от <дата>. ).

Согласно приложению к договору подряда № от <дата>. – Расчет № стоимости 1 этапа работ от <дата>. стоимость работ составляет <данные скрыты> руб., всего по расчету - <данные скрыты> руб., начало работ – <дата>. при условии оплаты аванса ( <данные скрыты> руб.), окончание работ – 3 календарных дня с момента начала работ.

Указанная сумма <данные скрыты> руб. аванса была уплачена истцом <дата>., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>.

Согласно приложению к договору подряда № от <дата>. – Расчет № стоимости 3 этапа работ от <дата>. стоимость работ составляет <данные скрыты> руб., всего по расчету - <данные скрыты> руб., начало работ – <дата>. при условии оплаты аванса ( <данные скрыты> руб.), окончание работ – 5 календарных дней с момента начала работ.

Указанная сумма <данные скрыты> руб. аванса была уплачена истцом <дата>., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>.

Согласно приложению к договору подряда № от <дата>. – Расчет № стоимости 4 этапа работ от <дата>. стоимость работ составляет <данные скрыты> руб., всего по расчету - <данные скрыты> руб., начало работ – в течение 3 рабочих дней после оплаты аванса (<данные скрыты> руб.), окончание работ – 20 календарных дней с момента начала работ.

Указанная сумма <данные скрыты> руб. аванса была уплачена истцом <дата>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>.

Согласно приложению к договору подряда № от <дата>. – Расчет № стоимости 10 этапа работ от <дата>. стоимость работ составляет <данные скрыты> руб., всего по расчету - <данные скрыты> руб., начало работ – <дата> при условии оплаты аванса ( <данные скрыты> руб.), окончание работ – <дата>.

Сумма в размере <данные скрыты> руб. была уплачена истцом <дата>., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>., сумма в размере <данные скрыты> руб. была уплачена истцом <дата>., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>.

В части договора подряда от <дата>. сумма монтажных работ в соответствии с приложением № к договору подряда от <дата> составляет <данные скрыты> руб.

Сумма, указанная в п. 3.2 договора подряда от <дата>. была внесена истцом согласно квитанций от <дата>. на сумму <данные скрыты> руб., от <дата>. –на сумму <данные скрыты> руб., от <дата>. – на сумму <данные скрыты> руб., а также распиской Мокрушина В.Р. на сумму <данные скрыты> руб. от <дата>.

Заявляя требование о взыскании неустойки в размере <данные скрыты> руб. и <данные скрыты> руб. истец указывает, что сумма взысканной неустойки не может превышать отдельного вида выполненной работы (абзац 4 пункта 5 статьи 28 Закона).

Суд признает расчет истца верным.

Таким образом, размер неустойки по договору подряда от <дата>. составляет <данные скрыты> руб. (<данные скрыты> руб. ), размер неустойки по договору подряда от <дата>. составляет <данные скрыты> руб.

<дата>. истцом ответчику была вручена претензия о выплате неустойки по договору подряда.

Ответа на претензию истец не получила.

Поскольку допустимых доказательств надлежащего исполнения своих обязательств по договору в установленный срок ответчиком не представлено; требования истца, изложенные в претензии, ответчиком не удовлетворены, истец вправе требовать взыскания неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере <данные скрыты> руб. по договору подряда от <дата>. и <данные скрыты> руб. по договору подряда от <дата>., а всего <данные скрыты> руб.

Истцом заявлены требования о взыскании с ответчика компенсации морального вреда и штрафа.

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со ст. 13 указанного Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции нашел свое подтверждение факт нарушения ИП Мокрушиным В.Р. обязательств по выполнению работ по договору подряда.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, вышеприведенные нормы права, регулирующие спорные правоотношения, суд приходит к выводу о том, что исковые требования в части взыскания компенсации морального вреда и штрафа подлежат удовлетворению.

С учетом требований разумности и справедливости, конкретных обстоятельств дела, вины ответчика в нарушении сроков выполнения работ, длительности нарушения прав потребителя, и с учетом оценки доказательств причинения истцу нравственных страданий фактом нарушения сроков выполнения работ, полагает подлежащей взысканию компенсацию морального вреда в общем размере <данные скрыты> рублей.

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Согласно п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

Применительно к п. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере <данные скрыты> рублей ( <данные скрыты> рублей ).

В соответствии со ст.103 ГПК РФ с ответчика следует взыскать в доход местного бюджета государственную пошлину в размере <данные скрыты> рублей.( от суммы <данные скрыты> госпошлина <данные скрыты> ).

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.194 - 199 ГПК РФ, суд

р е ш и л :

Исковые требования Смирнова В.П. к Индивидуальному предпринимателю Мокрушину В.Р. о взыскании неустойки, морального вреда, штрафа – удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Мокрушина В.Р. в пользу Смирнова В.П. неустойку по договору подряда № от <дата>. в размере <данные скрыты> руб., неустойку по договору подряда № от <дата>. в размере <данные скрыты> руб., компенсацию морального вреда в общем размере <данные скрыты> рублей ; штраф в размере <данные скрыты> руб.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Мокрушина В.Р. в доход местного бюджета государственную пошлину в размере <данные скрыты> рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированная часть решения изготовлена : <дата>.

Судья : М.А.Обухова