Решение по делу № 2-8197/2013 от 16.12.2013

№ 2-8197/2013-7

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 декабря 2013 года                                                                                     г. Северодвинск

Мировой судья судебного участка № 7 г. Северодвинска Архангельской области Смирнова Н.А., при секретаре Тулубенской Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Северодвинске гражданское дело по иску Пономаревой Ю.В.к Обществу с ограниченной ответственностью «Виконт» о взыскании уплаченных денежных сумм по договору подряда, неустойки, компенсации морального  вреда, убытков, штрафа,

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, мировой судья

решил:

исковые требования Пономаревой Ю.В. к Обществу с ограниченной ответственностью «Виконт» о взыскании уплаченных денежных сумм по договору подряда, неустойки, компенсации морального  вреда, убытков, штрафа удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Виконт» в пользу Пономаревой Ю.В. денежныесредства по договору подряда   в размере 18 000 рублей 00 копеек, неустойку в размере 18 000 рублей 00 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей 00 копеек, штраф за просрочку требований потребителя в размере  18 500  рублей 00 копеек, убытки в размере 2 000 рублей 00 копеек, всего 57 500  рублей 00 копеек.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Виконт» в доход  бюджета муниципального образования «Северодвинск» государственную пошлину в размере  1 480 руб.00 коп.

Разъяснить сторонам, что мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном

заседании.

Решение может быть обжаловано в Северодвинский городской суд через мирового судью, вынесшего решение, в течение месяца, а в случае удовлетворения ходатайства о составлении мотивированного решения - в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мировой судья Н.А.Смирнова