Решение от 27.05.2020 по делу № 2-685/2020 от 27.05.2020

Дело №2-685/2020

УИД 22MS0004-01-2020-000755-23

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Барнаул 27 мая 2020 года

Мировой судья судебного участка № 4 Центрального района г.Барнаула Мамаева Е.С., при секретаре Лихановой Ж.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Сизикова Евгения Борисовича к ПАО «МРСК Сибири» о взыскании сумм, защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

Сизиков Е.Б. обратился к мировому судье с иском к ответчику  о взыскании неустойки за нарушение сроков по договору технологического присоединения в размере 4977 руб., компенсации морального вреда, причиненного потребителю, в сумме  5000 руб., штрафа, судебных расходов.

В обоснование требований указано, что между истцом и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 20.2200.2742.18 от 12.07.2018.  В соответствии с пунктом 1.1 Договора Сетевая организация принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя, жилого дома, расположенного по адресу: Смоленский район, с.Солоновка, ул.Речная, 2/5. Согласно пунктов 1, 5, 6 договора технологического присоединения ответчик обязан осуществить технологическоеприсоединение в течение 6 месяцев со дня заключения договора, то есть до 12 января 2019 года. Стоимость услуг составила 550 руб., которые оплачены истцом в полном объеме.  Обязанности, предусмотренные пунктом 8 договора технологического присоединения и пунктом 11 технических условий, истец  выполнил в период с 13 июля по 1 августа 2018 года и уведомил об этом ответчика. 24 октября 2018 года между сторонами заключено дополнительное соглашение №1, которым изменен п.5 договора от 12 июля 2018 года и срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 01.03.2019 года. 04 февраля 2019 года заключено дополнительное соглашение№2, которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 01.04.2019 года. До 1 апреля 2019 года ответчик обязанности, предусмотренные пунктами 1, 5, 6 договора технологического присоединения, не исполнил, выполнив их только  30 сентября 2019 года, и осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилого дома по адресу Алтайский край, Смоленский район, с.Солоновка, ул.Речная, д.2/5.

Согласно пункту 17 договора технологического присоединения сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, в связи с чем, ответчик обязан уплатить неустойку с  02 апреля по 29 сентября 2019 года в сумме 4 977 рублей 50 копеек

Также истец указывает, что на протяжении шести месяцев не имел возможности осуществлять заранее запланированные строительные работы по возведению жилого дома, испытывал неудобства из-за отсутствия электрической энергии, в связи с неблагоприятными обстоятельствами вследствие ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору технологического присоединения истец  испытал физические и нравственные страдания.

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков, установленных договором технологического присоединения, в размере 4977 руб. 50 коп., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 7488 руб. 75 коп., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., расходы по оплате услуг за составление искового заявления в размере 5000 руб.

В судебном заседании истец Сизиков Е.Б., его представитель Дедюшина Н.В. на удовлетворении требований настаивали.

Истец при рассмотрении дела пояснял, что сторонами был установлен срок до 01.04.2019, со стороны истца данный срок не был нарушен, поскольку истец был вправе в течение 30 дней выполнить свои монтажные работы. К концу апреля истцом был смонтирован электросчетчик, заведен кабель в дом. Письмом на электронную почту инженера филиала в с.Смоленское истец уведомил ответчика, что выполнил все работы со своей стороны,  сфотографировал монтаж и отправил на электронную почту. 29.09.2019 года  осуществлено непосредственное подключение.

Представитель  ответчика Лопатина И.А.  исковые требования не признала в полном объеме, пояснила, что Истцу необходимо было осуществить монтаж измерительного комплекса для подключения электроэнергии, при этом из содержания договора и технических условий не следует установление последовательности и очередности в действиях истца и ответчика,  т.к. каждый должен выполнить свою часть работ в срок, установленный договором.  Истец был обязан до 01.04.2019 года обратится к ответчику и в течении 10 дней по условиям договора должно произведено подключение. Истец обратился с заявкой на подключение 17.10.2019 года. Имеет место быть просрочка выполнения мероприятий истцом. Заключение дополнительных соглашений вызвано необходимостью согласовать строительство и конструкцию объектов  с администрацией. Администрация Смоленского района актом №27 от 03.08.2018 года разрешила произвести конструкцию  ЛЭП.

Выслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, судья приходит к следующим выводам.

Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики определяются Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Согласно пункту 1 статьи 25 этого Закона технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании договора об осуществлении технологического присоединения, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения.

В силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Согласно ст. 309 ГК РФ  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Установлено, что  12.07.2018 между ПАО «МРСК Сибири» и Сизиковым Е.Б.  заключен договор об осуществлении технологического присоединения № 20.2200.2742.18

В соответствии с пунктом 1.1 Договора ПАО «МРСК Сибири» принимает на себя обязательства по оказанию услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Сизикова Е.Б.  , а именно: Жилого дома по адресу  Смоленский р-н, с Солоновка, ул Речная, д. 2/5, кадастровый номер земельного участка 22:41:040228:33.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Пунктом 6 договора предусмотрено, что сетевая организация обязуется, в т.ч. в течение 10 дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий Заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя; не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его Заявителю.

Согласно п. 8 Договора, заявитель обязуется выполнить надлежащим образом мероприятия по договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях и уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий.

Дополнительным соглашением от 24.10.2018 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 01.03.2019. Дополнительным соглашением от 04.02.2019 к договору срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 01.04.2019.

Согласно п.11 технических условий, являющихся приложением к договору от 12.07.2018, заявитель (истец) осуществляет: Монтаж измерительного комплекса учета энергии, соответствующего требованиям «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442);  Перед прибором учета установить отключающий аппарат, предусмотреть возможность его опломбирования; Ввод до щита учета выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП. Место прокладки кабеля или провода должно быть доступно для беспрепятственного осмотра по всей длине прокладки.

Пунктом 11.5 ТУ предусмотрены требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок и получению разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию, а именно:  после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.

Доводы истца, что работы по технологическому присоединению завершены 30.09.2019 г. по вине ответчика не подтверждаются материалами дела.

Истец при рассмотрении дела указал, что к 01.04.2019 его часть работ, предусмотренная техническими условиями, не была выполнена, полагает, что месяц для выполнения данных работ после 01.04.2019 ему предоставлен соглашением сторон.

Вместе с тем, данные доводы опровергаются материалами дела.

Из содержания договора технологического присоединения от 12.07.2018, технических условий, срок выполнения работ каждой из сторон, с учетом дополнительных соглашений, был установлен до 01.04.2019. при этом, усматривается, что выполнение работ  каждой из сторон осуществляется параллельно, очередность не установлена.  

ПАО «МРСК Сибири» представлены акты выполненных работ хозяйственным способом от 31.03.2019, 01.04.2019, рабочий проект, постановление администрации Смоленского района Алтайского края от 03.08.2018 № 827, которые свидетельствуют, что со стороны ответчика выполнены мероприятия по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в полном объеме и в сроки, установленные договором от 12.07.2018 и дополнительным соглашением от 04.02.2019.

Из материалов дела следует, что истец уведомил ответчика о выполнении им мероприятий 17.10.2019, что подтверждается соответствующим документом (л.д.82). Подписание данного документа истцом подтверждено.

Доводы истца, что уведомление о выполнении работ, предусмотренных ТУ,  направлено им в адрес ответчика  ранее, - не подтверждается материалами дела.

Истцом представлен экземпляр технических условий (л.д.17-18), на котором  имеется отметка «ТУ выполнены», фамилия указана неразборчиво, дата отсутствует.

Истцом представлены сведения о направлении 26.04.2019 электронного письма  на имя Овчарова К.Д., содержащего только фотографии о выполнении им монтажных работ, какое-либо текстовое сообщение отсутствует.  

Данное письмо подтверждает, что к 01.04.2019 истцом не выполнены необходимые работы, предусмотренные техническими условиями. 

При этом, направление данного письма не может служить доказательством, что истец надлежащим образом уведомил ответчика о выполнении им технических условий, после чего у ответчика возникла обязанность в 10дневный срок осуществить технологическое присоединение.

Пунктом 8 договора об осуществлении технологического присоединения № 20.2200.2742.18  от 12.07.2018 предусмотрена обязанность заявителя после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка Заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Следовательно, направление фотографий на электронную почту работника организации не может свидетельствовать о выполнении истцом п.8 договора.

Таким образом, истцом не представлено доказательств, что нарушение сроков по договору технологического присоединения № 20.2200.2742.18 от 12.07.2018 связано с действиями ответчика, либо по его вине.

На основании изложенного, ввиду отсутствия вины ответчика, отсутствия нарушения прав истца, как потребителя, судья не находит правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ «░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░,  ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░  ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░                                                                     ░.░.░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ 25.06.2020░.

░░░░░ ░░░░░. ░░░░░░░  ░░░░░                      ░.░.░░░░░░░

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ № 4 ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░░░░░░░░ №2-685/2020

░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.