Решение по делу № 2-3924/2019 от 23.12.2019

Дело № 2-3924/2019

РЕШЕНИЕ

                                               Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

23 декабря 2019 года г. Архангельск<АДРЕС>

            Мировой судья судебного участка № 1 Соломбальского судебного района г. Архангельска Мазур А.Н<ФИО1>,

при секретаре судебного заседания Калугиной Н.Н.,

с участием: законного представителя Поспелова А.С. - Поспелова С.М., являющего также представителем истца Поспеловой Л.Н. (по доверенности), представителя общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Метелица+» - Мазур В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Архангельске, наб. Г. Седова, д. 17, гражданское дело по иску Поспеловой Любови Николаевны, Поспелова Алексея Сергеевича в лице его законного представителя Поспеловой Ольги Леонидовны к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Метелица+» о взыскании неустойки, расходов на оплату услуг представителя,

руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, мировой судья

РЕШИЛ:

Иск Поспеловой Любови Николаевны, Поспелова Алексея Сергеевича в лице его законного представителя Поспеловой Ольги Леонидовны к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Метелица+» о взыскании неустойки, расходов на оплату услуг представителя - оставить без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, их представители, вправе подать заявления о составлении мотивированного решения суда в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании и  в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании (ч. 3 ст. 199 ГПК РФ).

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца в Соломбальский районный суд г. Архангельска через мирового судью судебного участка № 1 Соломбальского судебного района г. Архангельска.

Мировой судья                                                                                                  А.Н. Мазур