Решение по делу № 2-86/2014 от 19.03.2014

                                                                                                Дело № 2-86/2014-6

Заочное Решение

Именем  Российской  Федерации

г. Северодвинск 19 марта 2014 годаМировой судья судебного участка № 6 Северодвинского судебного района Архангельской области Сорокин В.Н., при секретаре Лоскутовой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Северодвинске гражданское дело по иску Власовой <ФИО1> к Гульбицкому <ФИО2> об отказе от исполнения договора подряда, возврате уплаченной денежной суммы, неустойки и убытков,

руководствуясь ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ,

                                                           решил :

исковые требования Власовой <ФИО1> к Гульбицкому <ФИО2> об отказе от исполнения договора подряда, возврате уплаченной денежной суммы, неустойки и убытков удовлетворить частично.

         Взыскать с Гульбицкого <ФИО2> в пользу Власовой <ФИО1> уплаченную по договору подряда денежную сумму в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> руб. 00 коп., неустойку в сумме <ОБЕЗЛИЧЕНО> руб. 00 коп., убытки за составление и отправление претензии <ОБЕЗЛИЧЕНО> руб. 36 коп., расходы по оплате юридических услуг в размере <ОБЕЗЛИЧЕНО> руб. 00 коп., всего <ОБЕЗЛИЧЕНО> руб. 36 коп.

         В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

 Взыскать с Гульбицкого <ФИО2> государственную пошлину в бюджет муниципального образования «Северодвинск» в размере 1100 руб. 00 коп.

         Разъяснить сторонам, что мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано ответчиком мировому судье в течение 7 дней с момента получения копии заочного решения.

Решение  может быть  обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Северодвинском  городском  суде  Архангельской области через мирового судью судебного участка № 6 Северодвинского судебного района Архангельскойобласти в  течение месяца, а в случае удовлетворения ходатайства о составлении мотивированного решения - в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Мировой судья                                                                                  В.Н. Сорокин

<ОБЕЗЛИЧЕНО>