Решение по делу № 2-915/2021 от 06.07.2021

Дело № 2-103-915/2021

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(резолютивная часть)

06 июля 2021 года г. Волгоград<АДРЕС>

Мировой судья судебного участка № 103 Краснооктябрьского судебного района г.Волгограда Волгоградской области Королев С.С. (г.Волгоград, пр.Ленина, д.67А),

при секретаре Федоровой И.А.,

с участием представителя истца Савина И.Г. - Иваницкого Н.В.,

ответчика Мамедовой С.Ю.,

представителя Мамедовой С.Ю. - Винницкой Е.П., рассмотрев в открытом судебном заседаниигражданское дело по иску Савина Игоря Георгиевича к Мамедовой Светлане Юрьевне о взыскании денежных средств, уплаченных по договорам подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, мировой судья

РЕШИЛ:

Исковые требования Савина Игоря Георгиевича к Мамедовой Светлане Юрьевне о взыскании денежных средств, уплаченных по договорам подряда, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов - удовлетворить частично.

Взыскать с Мамедовой Светланы Юрьевны в пользу Савина Игоря Георгиевича уплаченную по договорам подряда б/н от 21.05.2020 года, № 233 от 03.06.2020 года в размере 44 120 рублей, неустойку по договору подряда б/н от 21.05.2020 года за период с 11.07.2020 года по 30 августа 2020 года в размере 10 000 рублей, неустойку по договору подряда № 233 от 03.06.2020 года за период с 21 июля 2020 года по 20 августа 2020 года в размере 10 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 33 060 рублей, почтовые расходы в размере 315,04 рублей, расходы на оплату юридических услуг в размере 9 000 рублей.

В остальной части исковых требований Савина Игоря Георгиевича к Мамедовой Светлане Юрьевне о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов - отказать.

Взыскать с Мамедовой Светланы Юрьевны в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 2 123,60 рублей.

Разъяснить, что мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу только в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда.

В случае, если указанные заявления не поданы, решение считается принятым в окончательной форме в день объявления резолютивной части.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Краснооктябрьский районный суд города Волгограда через мирового судью судебного участка № 103 Краснооктябрьского судебного района г.Волгограда Волгоградской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мировой судья Королев С.С<ФИО1>