Решение по делу № 2-1128/2016 от 20.06.2016

Дело №2 - 1128/ 2016-2Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(резолютивная часть)

<ДАТА1> г.Северодвинск    

 Мировой судья судебного участка №2 Северодвинского судебного района  Архангельской области Третьяков О.С., при секретаре  Тимохиной В.С.,

с участием: представителя истца <ФИО1>,    

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Северодвинске гражданское дело по иску Симанковой <ФИО2>   к индивидуальному предпринимателю Смагину <ФИО3>   о  расторжении договора подряда, взыскании денежных средств  и компенсации морального вреда,   

руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Симанковой <ФИО2>   к индивидуальному предпринимателю Смагину <ФИО3>   о  расторжении договора подряда, взыскании уплаченной по договору суммы, неустойки и компенсации морального вреда удовлетворить.                                                                                                                              Расторгнуть заключенный между Симанковой <ФИО4>   и  индивидуальным  предпринимателем Смагиным <ФИО3>   договор подряда <НОМЕР> от <ДАТА2>

Взыскать с индивидуального предпринимателя Смагина <ФИО3>  в пользу Симанковой <ФИО2>   уплаченную по договору денежную сумму в размере 10 500 руб.,   неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с  <ДАТА3> по <ДАТА4>  в размере 21 040 руб., компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб.,   штраф в размере   16 270 руб.,  расходы на оплату услуг представителя в размере 11 000 руб., а  всего взыскать  59 810 (пятьдесят девять тысяч восемьсот десять)  руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Смагина <ФИО3>   в доход бюджета МО  «Северодвинск» государственную пошлину в размере  1 456 (одна тысяча четыреста пятьдесят шесть) руб.  20 коп.

Разъяснить, что мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Решение  может  быть  обжаловано  в  Северодвинском  городском  суде  Архангельской области через  мирового  судью судебного участка №2 Северодвинского судебного района  Архангельской области в  течение месяца, а в случае удовлетворения ходатайства о составлении мотивированного решения - в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Мировой судья подпись О.С. Третьяков

Копия верна

Мировой судья                                                                              О.С. Третьяков