Решение по делу № 2-2748/2018 от 01.10.2018

Дело № 2-2748/2018-10

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(резолютивная часть)

01 октября 2018 года                                                                                  г. Северодвинск

Мировой судья судебного участка № 10 Северодвинского судебного района Архангельской области Кордюкова А.М.,

при секретаре Ерохиной Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Клепиковского Д.И.  к Обществу с ограниченной ответственностью «Архстроймонтаж»   о расторжении договора подряда, взыскании неустойки,

руководствуясь ст.ст. 194-199 мировой судья,  

решил:

исковые требования Клепиковского Д.И.  к Обществу с ограниченной ответственностью «Архстроймонтаж» о  расторжении договора подряда, взыскании неустойки, удовлетворить.     

            Признать недействительным договор подряда № 26 от 15 декабря 2016 года заключенный между Клепиковским Д.И.  и Обществом с ограниченной ответственностью «Архстроймонтаж».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Архстроймонтаж» в пользу Клепиковского Д.И.  неустойку в размере 27000 рублей 00 копеек, штраф в размере 13500 рублей 00 копеек,  а всего: 40500 (сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Архстроймонтаж» в пользу бюджета муниципального образования Северодвинск государственную пошлину в размере 1010 (одну тысячу десять) рублей 00 копеек.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что мировой судья обязан составить мотивированное решение суда по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может быть подано:

1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании;

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании.

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда

Решение суда может быть обжаловано в Северодвинском городском суде Архангельской области через мирового судью, его вынесшего, в течение месяца, а в случае удовлетворения ходатайства о составлении мотивированного решения - в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мировой судья                                      подпись                               А.М. Кордюкова